T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0.

(1)

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI

2010 Yılı

Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0.

Tekirdağ, 2010

(2)

ĠÇĠNDEKĠLER

ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3

I- GENEL BĠLGĠLER 4

A- Misyon ve Vizyon 4

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4

C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6

1- Fiziksel Yapı 8

2- Örgüt Yapısı 9

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 11

4- Ġnsan Kaynakları 11

5- Sunulan Hizmetler 15

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 18

D- Diğer Hususlar 19

II- AMAÇ ve HEDEFLER 19

A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 19

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 19

C- Diğer Hususlar 19

III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 20

A- Mali Bilgiler 20

1- Bütçe Uygulamaulama Sonuçları 20

2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 21

3- Mali Denetim Sonuçları 21

4- Diğer Hususlar 22

B- Performans Bilgileri 22

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 22

2- Performans Sonuçları Tablosu 22

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 22

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 22

5- Diğer Hususlar 22

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 23

A- Üstünlükler 23

B-Zayıflıklar 23

C- Değerlendirme 23

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 23

(3)

BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı; 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değiĢiklik yapılması hakkında kanun ile kurulan Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete baĢlamıĢtır.

Üniversitemizin fiziki yapılanmasına iliĢkin planlama ve Uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik sorumluluklar üstlenen BaĢkanlığımız, genel olarak planlama ve Uygulama süreci etkinliğinin artırılmasını, kaynakların etkin ve verimli Ģekilde kullanılmasını sağlayacak Ģekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizin, bu çalıĢmanın da amacı olan 2010 yılına ait faaliyet raporu hazırlanarak ekte sunulmuĢtur.

Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye iliĢkin diğer bilgiler değerlendirilmiĢtir. Ġkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2010 yılına ait faaliyetlere iliĢkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiĢtir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıĢtır.28.01.2011

M. Haluk ÖZBEK

Yapı iĢleri ve Teknik Daire BaĢkanı

(4)

4

I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, Üniversitemizin ihtiyaçları ve beklentilerini zamanında tespit edip yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak eksiksiz karĢılayacak. ÇalıĢmaları daha iyi seviyelere getirebilmek için kaliteden ödün vermeden iĢlerin bir defada doğru ve en kısa zamanda yapıp, sürekli iyileĢtirmeler yaparak kalitesizlik maliyetini azaltarak ekonomik kaynakların etkili ve doğru kullanılmasını sağlamak. Kalite ve hizmet verebilirliğimizi arttırmak için bilimsel ve teknolojik geliĢmeleri izleyerek bireysel geliĢimleri arttırmak, elde edilen kazanımları hızlı, düĢük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluĢturmak için kullanmayı amaçlamıĢtır.

Vizyon

DeğiĢimin sorumlusu biziz ifadesinden hareketle örgütsel değiĢimin nedenleri olan, teknolojik iletiĢim, çalıĢanların deneyimi, karar özgürlüğü ve büyüme fonksiyonları dikkate alınarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının daha teknolojik bir yapıda eğitim ve öğretimlerini sağlamak, öğrenci akademik ve idari personelin çalıĢmalarını ve boĢ zamanlarını daha iyi ve etkin bir Ģekilde geçirmelerini temin etmek amacıyla teknolojinin vermiĢ olduğu imkanları bina, spor tesisi, çevre olarak çalıĢmalar yapmaktır. Bunları yerine getirirken merkeziyetçilik, aĢırı bürokrasi, kalitesiz iĢ gücünden oldukça uzaklaĢarak günün Ģartlarına Uygulamanın kaliteye odaklaĢma, esnekleĢme, Reform ve Reorganizasyon dallarında değiĢime gitmektir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

Yatırım programının hazırlanması,

Tasdik edilen projelerin yaklaĢık maliyet hesaplarını hazırlamak, Ġhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleĢtirilmesi,

Ödenek dağılımını sağlamak,

Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,

Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak ve gerekli detay çalıĢmalarını hazırlamak,

Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak,

Bünyesi dıĢında hazırlanmıĢ projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleĢtirmek,

(5)

Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak,

Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalıĢmalarını belirlemek, Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek, Yapıların ve tesislerin tekniğine Uygulamanın inĢa edilmesini sağlamak,

ĠĢ ve iĢçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, ġantiye düzenini sağlamak,

Kampus düzenini korumak için inĢaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak,

Yıllık ödenek doğrultusunda, Yıllık ve aylık iĢ programlarını hazırlamak ve gerçekleĢmesini sağlamak,

Hizmete girmiĢ binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inĢaat iĢleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleĢtirmek ve arızaları gidermek,

Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karĢılamak,

YerleĢkede bulunan ve yapımı devam eden tüm inĢaatların ülke koordinatlarına Uygulamanın olarak hali hazırını çıkarmak,

Gerek ihale, gerekse doğrudan temin yoluyla yaptırılan bütün bu imalatların ve alınan hizmetlerin tamamının tekniğine uygulamanın hazırlanması için kontrollük ve denetim hizmetleri ile ara ve kesin hak ediĢleri, kesin hesapları, geçici ve kesin kabulleri, tahakkuk iĢlemleri ile ödeneklerin takibini yapmak,

Üniversitemiz kampuslarının imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması,

YerleĢkede yapımına baĢlanacak olan tüm inĢaatların, inĢaat ruhsatlarının çıkarılması ve inĢaat izinlerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması,

YerleĢkemizin ilgili bulundukları Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iĢ ve iĢlemleri yapmak ve takip etmek.

(6)

6

C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

BaĢkanlığımız 15.02.2008 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No:

14’de bulunan Tekirdağ Belediyesi Su ĠĢleri Müdürlüğü’ne ait geçici binada Rektörlüğümüzün diğer birimleriyle birlikte hizmet vermiĢ olup, 15.02.2008-15.01.2009 tarihleri arasında Üniversitemizin Değirmenaltı Mevkiindeki YerleĢkesinde mevcut Ziraat Fakültesi Dekanlık binası 3’ üncü katında yapılan bölme çalıĢmaları sonucunda oluĢturulan yaklaĢık 60 m²’lik bir yerde hizmet vermiĢ olup, 15.01.2010 tarihinden itibaren, Derslik ve Merkezi Birimler A1-A2 Blok'ta 3. katta hizmetine devam etmektedir. BaĢkanlığımız dört odadan oluĢmaktadır.

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

Eğitim Alanı

Kapasitesi 0–50

Kapasitesi 51–75

Kapasitesi 76–100

Kapasitesi 101–150

Kapasitesi 251–Üzeri Anfi

Sınıf

Bilgisayar Lab.

Diğer Lab.

Toplam

1.2- Sosyal Alanlar

1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 14 Adet Kantin Alanı : 3650 m² Kafeterya Sayısı: … Adet Kafeterya Alanı: … m² 1.2.2. Yemekhaneler

Öğrenci Yemekhane Sayısı : 1 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı : 2000 m² Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 1000 KiĢi Personel Yemekhane Sayısı : 2 Adet Personel Yemekhane Alanı : 300 m² Personel Yemekhane Kapasitesi : 200 KiĢi 1.2.3. Misafirhaneler

Misafirhane Sayısı : … Adet Misafirhane Kapasitesi : … KiĢi

(7)

1.2.4. Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1

Yatak Sayısı 2

Yatak Sayısı 3 – 4

Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı

Alanı m²

1.2.5. Lojmanlar

Lojman Sayısı : 22 Adet Lojman Bürüt Alanı : 460 m² Dolu Lojman Sayısı : 10 Adet BoĢ Lojman Sayısı : 12 Adet 1.2.6. Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : 1 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı : 1500 m² Açık Spor Tesisleri Sayısı : 1 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı : 720 m²

1.2.7. Toplantı – Konferans Salonları Kapasitesi

0–50

Kapasitesi 51–75

Kapasitesi 76–100

Kapasitesi 251–Üzeri Toplantı Salonu 3

Konferans Salonu 1

Toplam

1.2.8. Sinema Salonu

Sinema Salonu Sayısı : … Adet Sinema Salonu Alanı : … m² Sinema Salonu Kapasitesi : … KiĢi 1.2.9. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı : … Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi : … KiĢi 1.2.10. Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Sayısı : … Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı : … m²

(8)

8

Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı : … Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı : … m² 1.2.12. Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları

Anaokulu Sayısı : … Adet

Anaokulu Alanı : … m²

Anaokulu Kapasitesi : … KiĢi Ġlköğretim Okulu Sayısı : … Adet Ġlköğretim Okulu Alanı : … m² Ġlköğretim Okulu Kapasitesi : … KiĢi

1.3- Hizmet Alanları

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı

(Adet)

Alanı (m²)

Kullanan Sayısı (KiĢi)

ÇalıĢma Odası Toplam

1.3.2. Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet)

Alanı

(m²) Kullanan Sayısı

Servis 2 97 16

ÇalıĢma Odası 2 50 3

Toplam 4 147 19

1.4- Ambar Alanları

Ambar Sayısı : ... Adet Ambar Alanı : ... m² 1.5- ArĢiv Alanları

ArĢiv Sayısı : 1 Adet ArĢiv Alanı : 30 m²

1.6- Atölyeler

Atölye Sayısı : … Adet Atölye Alanı : … m²

1.7- Hastane Alanları

(9)

Birim Sayı (Adet) Alan (m²) Acil Servis

Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik

Laboratuar Eczane

Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak

ÇamaĢırhane Teknik Servis

Hastane Toplam Kapalı Alanı

2- Örgüt Yapısı

Namık Kemal Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı örgüt Ģeması Ģekildeki gibi olması gerekmesine rağmen 2008 yılında 4 teknik ve 3 idari personel 1 daire baĢkanından oluĢan kadromuz 2009 yılında görev değiĢiklikleri, görevden ayrılma ve 5 teknik personelin göreve atanması sonucu, 10 kiĢilik teknik personel ve 1 daire baĢkanı ile faaliyetlerini sürdürmüĢtür. 2010 yılında BaĢkanlığımızda 1 daire baĢkanı önderliğinde görev yapan genel idari hizmetler kadrosunda 1 personel, teknik hizmetler sınıfında 14 teknik personel, görevlendirme ile diğer birimlerden gelen 1 teknik personel, 3 akademik personel bulunmaktadır. Bunların dıĢında kadrosu baĢkalığımızda olup, farklı birimlere görevlendirilen 9 teknik personel yer almaktadır.

Etüt-Proje Birimi

Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi Bakım ve Onarım Birimi

Peyzaj ve Emlak Birimi Ġhale ve Satın Alma Birimi Ġdari ĠĢler-Tahakkuk Birimi

(10)

10

YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI ORGANĠZASYON ġEMASI

Yapılacak iĢlerin etüt ve proje gibi hazırlıklarını yaparak ya da yaptırarak ihale edilmesini ile yükümlüdür.

Yapılan iĢlerin kontrollük ve denetim iĢleri ile yükümlüdür.

Kurumumuzda gerekli olan bakım-onarım ve tadilat iĢleri ile yükümlüdür.

Kurumuzun kayıtlı taĢınmazlarının ve kamulaĢtırması planlanan taĢınmazların takibi ile çevre düzenleme iĢlerinden yükümlüdür.

HazırlanmıĢ projelerin ihale edilmesi ile mal ve hizmet alımlarından yükümlüdür.

Devam eden ya da bitirilen iĢlerin ödemelerinin gerçekleĢtirilmesi, Personelin özlük iĢlerinin takibi ile yükümlüdür.

YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI

ETÜT – PROJE BĠRĠMĠ

YAPI DENETĠM ve KONTROLLÜK BĠRĠMĠ

PEYZAJ ve EMLAK BĠRĠMĠ

ĠHALE ve SATIN ALMA BĠRĠMĠ Sekreter

ĠDARĠ ĠġLER-TAHAKKUK BĠRĠMĠ BAKIM ONARIM BĠRĠMĠ

(11)

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar

Ġhale Otomasyonu

YaklaĢık Maliyet Hesaplama Otomasyonu Autocad Architecture 2011

Revit Architecture 2011 3.2- Bilgisayarlar

Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 22 Adet TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı: 2 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları

Kitap Sayısı: … Adet

Basılı Periyodik Yayın Sayısı: … Adet Elektronik Yayın Sayısı: … Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

Ġdari Amaçlı (Adet)

Eğitim Amaçlı (Adet)

AraĢtırma Amaçlı (Adet)

Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop

Barkot Okuyucu

Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi 1

Faks 1

Yazıcı 10

Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD’ler

4- Ġnsan Kaynakları

(Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.)

(12)

12

4.1- Akademik Personel

Akademik Personel

Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör

Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici

Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm

Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman

Çevirici

Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi

Uzman Toplam

(13)

4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite

Çevirici

Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi

Uzman Toplam

4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör

Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman

Okutman

Sanatçı Öğr. Elm.

Sahne Uygulamaulatıcısı Toplam

BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite

Çevirici

Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi

Uzman Toplam

(14)

14

4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı

Yüzde

4.7- Ġdari Personel

Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Dolu BoĢ Toplam

Genel Ġdari Hizmetler 2

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Teknik Hizmetleri Sınıfı 14 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.

Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli

Toplam 16

4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu

Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

KiĢi Sayısı 2 6 7 1

Yüzde 12,5 37,5 43,75 6,25

4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl

21 - Üzeri

KiĢi Sayısı 9 2 1 1 3

Yüzde 56,25 12,5 6,25 6,25 18,75

4.10- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri

KiĢi Sayısı 7 3 2 2 2

Yüzde 43,75 18,75 12,5 12,5 12,5

(15)

4.11- ĠĢçiler

ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre)

Dolu BoĢ Toplam

Sürekli ĠĢçiler

Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iĢçiler (3 Aylık) Toplam

4.12- Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl

21 - Üzeri KiĢi Sayısı

Yüzde

4.13- Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı

21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı

Yüzde

5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri 5.1.1- Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel

Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek

Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler

Meslek Yüksekokulları Toplam

(16)

16

5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim

I. ve

II.Öğretim

Toplamı(a) Yüzde*

E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler

Yüksekokullar

*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

Birimin Adı ÖSS

Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen

BoĢ Kalan

Doluluk Oranı Fakülteler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları Toplam

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı

Birimin Adı Programı

Yüksek Lisans

Yapan Sayısı Doktora Yapan

Sayısı Toplam

Tezli Tezsiz

Toplam

5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü

Kadın Erkek Toplam

Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler

Meslek Yüksekokulları Toplam

(17)

5.2- Sağlık Hizmetleri

YATAK SAYISI

HASTA SAYISI

TETKĠK SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ

YOĞUN BAKIM KLĠNĠK

AMELĠYAT SAYISI

POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ

RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ

NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER

MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI

5.3-Ġdari Hizmetler

2010 Yılı Ġtibari Ġle Yapımı Tamamlanan ĠĢler

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ DEĞĠRMENALTI YERLEġKESĠ GĠRĠġ KAPISI VE ÇEVRE TANZĠMĠ YAPIM ĠġĠ

Ġhale tarihi / ikn 05.02.2010 - 2010/5621 SözleĢme tarihi 08/03/2010

SözleĢme bedeli 173.000,00 TL Yer teslim tarihi 12/03/2010

Yüklenici AYBERK ĠNġ.GIDA.SAN. ve TĠC. LTD.ġTĠ ĠĢ bitim tarihi 27/04/2010

Ödeme yüzdesi % 100,00 Ġmalat yüzdesi % 100,00 Karakteristik özellikleri

Açıklamalar SözleĢme kapsamındaki iĢler ve peyzaj çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.

(18)

18

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTĠNAT DUVARI VE OTOPARK YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 15.10.2009 - 2009/142130

SözleĢme tarihi 02/12/2009 SözleĢme bedeli 92.300,00 TL Yer teslim tarihi 03/12/2009

Yüklenici Doruk Yapı Taah. Tic.Ltd.ġti.

ĠĢ bitim tarihi 25/03/2010 Ödeme yüzdesi % 100,00 Ġmalat yüzdesi % 100,00 Karakteristik özellikleri

Açıklamalar 03/12/2009 tarihinde yer teslimi yapılan iĢte, iĢler tamamlanmıĢ olup geçici kabulü yapılmıĢtır.

(19)

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

ARAġTIRMA VE UYGULAMAULAMA HASTANESĠ SERVĠS KATLARI TADĠLATI

Yüklenici Deniz Derya ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. . ve Kule ĠnĢ. Turz.

Müh.Tic.Ltd. ġti. ĠĢ Ortaklığı ĠĢ bitim tarihi 20/04/2010

Ödeme yüzdesi % 100,00 Ġmalat yüzdesi % 100,00

Karakteristik özellikleri

Servis Katlarında 43 Adet Hasta Odası, Koridorların ve Tuvaletlerin Tadilatı (Boya,Badana,Asma Tavan, PVC DöĢeme Kaplaması) ,

3 Adet Yoğun Bakım Ünitesi OluĢturulması

Ameliyathanelerde döĢeme kaplaması ve otomatik kapıların yapılması.

Açıklamalar SözleĢme kapsamındaki iĢler tamamlanmıĢ olup, bina hizmete açılmıĢtır.

(20)

20

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2000 KVA GÜCÜNDE TRAFO TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 23.10.2009 - 2009/142475

SözleĢme tarihi 03/12/2009 SözleĢme bedeli 165.000,00 TL Yer teslim tarihi 04/12/2009

Yüklenici Çizgi Elektrik (Mehmet Mazmanoğlu) ĠĢ bitim tarihi 15/04/2010

Ödeme yüzdesi % 100,00 Ġmalat yüzdesi % 100,00

Karakteristik özellikleri Mevcut trafonun iptal edilerek Ziraat Fak., Uygulama Oteli, Merkezi Derslikleri, AyĢe Menger Kız Yurdu ve Hayvancılık Tesislerini besleyen 2000 kVA trafo yapıldı.

Açıklamalar 04/12/2009 tarihinde yer teslimi yapılan iĢte, sözleĢme

kapsamındaki iĢler tamamlanmıĢ olup geçici kabulü yapılmıĢtır.

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2 ADET 1000 KVA GÜCÜNDE TRAFO TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ

Ġhale tarihi / ikn 16.04.2010 - 2010/ 37192 SözleĢme tarihi 28/05/2010

Yüklenici SENKRON ELEK. MÜH. OTOMASYON YAZ. ĠNġ. TAAH.

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ.

ĠĢ bitim tarihi 21/07/2010 Ödeme yüzdesi % 100 Ġmalat yüzdesi % 100

Karakteristik özellikleri 1 Adet 1000 kVA Uygulama Hast.

1 Adet 1000 kVA Spor Salonu olmak üzere toplam 2 adet.

Açıklamalar

Ġmalatlar tamamlanmıĢ, geçici kabulü yapılmıĢ olup, hizmete açılmıĢtır.

(21)

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIK ve KAPALI SPOR TESĠSLERĠ KAPALI SALON ĠNġAATI

SözleĢme bedeli 2.133.982,47 TL Yer teslim tarihi 10/12/2010

Yüklenici MUFA ĠNġ. ve SAN. A.ġ.

ĠĢ bitim tarihi 22/07/2010 Ödeme yüzdesi % 100 Ġmalat yüzdesi % 100

2.950 m² Toplam inĢaat alanı 415 Seyirci kapasiteli

Çok amaçlı oyun salonu (Basketbol, Voleybol, Badminton, Tırmanma duvarı)

Açıklamalar SözleĢme kapsamındaki iĢler tamamlanmıĢ olup geçici kabulü yapılmıĢ olup, hizmete açılmıĢtır.

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ B BLOK GÜÇLENDĠRME VE TADĠLAT YAPIM ĠġĠ

Ġhale tarihi / ikn 24/06/2010 - 2010/64484 SözleĢme tarihi 23/07/2010

SözleĢme bedeli 1.450.000,00 + KDV Yer teslim tarihi 27/07/2010

Yüklenici Güney Yapı (Mehmet Güney) ĠĢ bitim tarihi 27/11/2011

Ödeme yüzdesi % 70,27 - 1.018,915 TL (Son hakediĢi hazırlık aĢamasında) Ġmalat yüzdesi % 100

Karakteristik özellikleri 7500 m ² Toplam ĠnĢaat Alanlı B Blok Güçlendirmesi

500 m² Ara Kat Ġlavesi (24 Adet Ofis, ArĢiv , Toplantı Salonu) Açıklamalar 27/07/2010 tarihinde yer teslimi yapılmıĢ olan iĢin geçici kabulü

yapılmıĢ olup, hizmete açılmıĢtır.

(22)

22

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ DERSLĠK VE MERKEZI BĠRĠMLER ĠLE MERKEZĠ ARAġTIRMA LABORATUVARI (B-C-D BLOK) YAPIM ĠġĠ

Ġhale tarihi / ikn 26/02/2010 – 2010 / 9176 SözleĢme tarihi 24/02/2010

SözleĢme bedeli 7.797.199,96 TL+762.794,42 TL=8.559.994,38 TL Yer teslim tarihi 29/04/2010

Yüklenici Derya ĠnĢ Tic. ve San. Ltd. ġti. ve Barslan Müh. (Ebru Akpolat) Ortak GiriĢim

ĠĢ bitim tarihi 29/10/2010 Süre uzatımı ile 01/12/2010 Ödeme yüzdesi % 96

Ġmalat yüzdesi % 100

12000 m² Toplam inĢaat alanı

37 Adet Derslik (Ġlave imalatlar ile 55 adet derslik) 12 Adet Laboratuar

5 Adet Rezerve alan Açıklamalar

29042010 tarih itibariyle yer teslimi yapılan ve toplam 3 bloktan (12000 m2) oluĢan merkezi derslik birimlerinin B Bloğu kısmi eksikliklerle Eylül ayı sonunda hizmete verilmiĢ olup, diğer bloklarda geçici kabulü yapılmıĢtır.

(23)

B BLOK (

2.276 M2)

Kat Mahal adı Toplam

2. Bodrum kat Sığınak 1. Bodrum kat Kantin

Mutfak Zemin kat

GiriĢ holü Güvenlik 2 adet derslik

12 adet derslik 1. Kat 5 adet derslik

2. Kat 5 adet derslik

C BLOK (

6.307 M2)

1. Bodrum kat

Kantin

3 adet depo Teknik oda

Mutfak deposu 2 depo

Rezerv al. Ve sığınak Bay- bayan wc

Zemin kat

3 adet derslik

9 adet derslik

12 adet multidisipliner lab.

3 adet bay- bayan wc 3 adet arĢiv

4 adet multidisipliner lab.

Bay- bayan wc ArĢiv

1. Kat

3 adet derslik

4 adet mulidisipliner lab.

Bay- bayan wc Rezerv oda 2. Kat

3 adet derslik

4 adet mulidisipliner lab.

Bay- bayan wc ArĢiv

D BLOK (

3.421 M2)

1. Bodrum kat 5 adet depo, arĢiv

5 adet depo, arĢiv 2 adet teknik oda 16 adet derslik Teknik oda

Zemin kat

Teknik oda Mutfak Kantin

1. Kat GiriĢ holü

2 adet derslik 2. Kat 7 adet derslik 3. Kat 7 adet derslik

(24)

24

2010 Yılı Ġtibari Ġle Yapımı Devam ĠĢler

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIK VE KAPALI SPOR TESĠSLERĠ (YARI OLĠMPĠK YÜZME HAVUZU VE GĠRĠġ BLOĞU) YAPIM ĠġĠ

SözleĢme bedeli 4.458.000,00 + KDV Yer teslim tarihi 14/09/2010

Yüklenici Mufa ĠnĢ Ltd ġti ĠĢ bitim tarihi 22/05/2011

Ödeme yüzdesi % 38,1 1.698,50 TL

Ġmalat yüzdesi % 52 (HakediĢi hazırlık aĢamasında)

5260 m² Toplam inĢaat alanı Yarı olimpik yüzme havuzu

Kondisyon, Fitness, Squash Salonları, Sauna, Hamam, Sporcu Masaj Odaları

Açıklamalar 07/09/2010 tarihinde sözleĢmesi yapılmıĢ olup, 14/09/2010 tarihinde iĢe baĢlanmıĢtır. Yapımı hala devam etmekte olup, imalat yüzdesi % 52 aĢamalarına gelinmiĢtir.

(25)

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜK BĠNASI VE KONFERANS SALONU YAPIM ĠġĠ

SözleĢme bedeli 12.199.087,33 TL Yer teslim tarihi 21/06/2010

Yüklenici Derya ĠnĢ Tic. ve San. Ltd. ġti.

ĠĢ bitim tarihi 20/06/2011 Ödeme yüzdesi % 33,53 Ġmalat yüzdesi % 35

14800 m² Toplam inĢaat alanı Konferans Salonu

Senato Odası Daire BaĢkanlıkları Rektörlük Katı Açıklamalar

21/06/2010 tarihi itibariyle yer teslimi yapılmıĢ olup, kaba inĢaatın % 76’sı, toplam inĢaat imalatının ise % 35’i

tamamlanmıĢ durumdadır, betonarme imalat çalıĢmaları devam etmektedir.

(26)

26

A BLOK B BLOK

REKTÖRLÜK KONFERANS SENATO

2. Bodrum 549 m2

Depo-ArĢiv

1. Bodrum 1.645,93 m2 1.659,63 m2 900 m2

Garaj- Kazan Dairesi-Güvenlik-Rezerv Alan Sığınak-Fuaye-Konferans Salonu

Zemin 790,97 m2 1.465,96 m2 0

GiriĢ-Lobi GiriĢ-Konferans Salonu-Fuaye

1. Kat 790,97 m2 781,68 m2 0

Toplantı Odaları GiriĢ

2. Kat 790,97 m2 724,4 m2 707,66 m2

Senato-Toplantı Odaları

3.,4.,5.,6.,7. 636,80X5=3.184 m2 0 0

Daire BaĢkanlıkları 8.Kat

636,8 m2 0 0

Rektör DanıĢmanları-DıĢ ĠliĢkiler-Hukuk-Proje GeliĢtirme-Toplantı Odaları

9. Kat 636,8 m2 0 0

Rektör Yardımcıları-Genel Sekreterlik-Özel Kalem

10. Kat 636,8 m2 0 0

Rektörlük-Toplantı Odaları

11. Kat 636,8 m2 0 0

Restorant

Toplam 9.750.04 m2 5.180,67 m2 1.607,66 m2

(27)

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MORFOLOJĠ BĠNASI YAPIM ĠġĠ Ġhale tarihi / ikn 13/09/2010-119021

SözleĢme tarihi 19/10/2010

SözleĢme bedeli 7.613.000,00 TL+KDV Yer teslim tarihi 25/10/2010

Yüklenici NAMIK KEMAL YÜCEL

ĠĢ bitim tarihi 29/11/2011

Ödeme yüzdesi % 7,23 - 26.11.2010 Ġmalat yüzdesi % 3

Karakteristik özellikleri 13.500 m² Toplam ĠnĢaat Alanı

Açıklamalar

25.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılmıĢ olup, iĢler düzenli bir Ģekilde sürmektedir. A-B ve C Bloktan oluĢan binada A ve B Bloğun temel betonu atılmıĢ. Bodrum katları çıkılmak üzere hazırlanmıĢtır. C Bloğun kazısı yapılmıĢtır. Beton aĢamasına gelinmek için diğer imalatlar yapılmaktadır. 3 blokta birden çalıĢmalar sürmektedir.

2010 Yılı Ġtibariyle Kampüste Ve Diğer YerleĢkelerdeki Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları AraĢtırma Uygulama Hastanesi Öneri Peyzaj Projesi

ÇarĢı Rektörlük Öneri Peyzaj Projesi

N.K.Ü. Uygulama Oteli Peyzaj Projesi ve Uygulaması Merkezi Derslikler ve Çevresi Peyzaj Projesi ve Uygulaması

N.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası Yanı Otopark Çevresi Peyzaj Projesi ve Uygulaması

Merkezi Derslikler KarĢısı Otopark ve Çevresi Peyzaj Projesi ve Uygulaması N.K.Ü. Ziraat A-B Blok Önü Çim Alan Tesisi

N.K.Ü. GiriĢ Kapısı Peyzaj Projesi ve Uygulama ĠĢi

(28)

28

2010 Yılı Ġtibari Ġle Proje AĢamasındaki ĠĢler

Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Binası Yapım ĠĢi

Poliklinik bloğu 18501 m²

Ġdare bloğu 5784 m²

Hasta servisleri bloğu 27056 m² YapılaĢma toplam 51341 m²

Otopark 4534 m²

Toplam 55875 m²

2010 Yılı Ġtibari Ġle Alt Yapıya ĠliĢkin ÇalıĢmalar

Alt yapıya iliĢkin çalıĢmalar proje aĢamasında olup, çalıĢmalar devam etmektedir.

Ayrıca 2010 yılı içerisinde;

Namık Kemal Üniversitesi Merkez ve Ġlçelerdeki yerleĢkelerde aĢağıda liste halinde verilen muhtelif tadilat ve onarımlar tamamlanmıĢtır:

NKU Ziraat Fak B-Blok döĢeme kaplaması NKU Ziraat Fak A-Blok döĢeme kaplaması

NKU Fitness Salonu ve Akademik Personel Yemekhanesi Sıhhi Tesisatı NKU Mutfak Ana Kalorifer Boru Yenileme

Akademik Personel Yemek Ve Muhtelif Tadilatı

Öğrenci Yemekhanesi Çatı Katı Kolon Dipleri Granit Kaplama Sosyal Tesisler Yemek Asansör Yapım ĠĢi

ġarköy Mutfak Rest Otel Odası Tadilatı Muhtelif Alçı Duvar Tadilatları

Muratlı Çatı Onarım

Fitnes Salonu Elektrik Ġlave ĠĢi Muhtelif Elektrik ĠĢi

NKÜ Fen Edebiyat Fak Biyoloji Bölümü Tadilat ĠĢi

NKÜ Ziraat Fak Bitki Koruma Bölümü Laboratuar Tadilat ĠĢi NKÜ Moleküler Fitopatoloji Ve Viroloji Bölümü Tadilatı

(29)

NKÜ Fen Edebiyat Fak Kimya Böl Laboratuar Tadilat ĠĢi Muhtelif Tadilatlar (Elektrik Tesisatı ĠĢleri)

A1-A2 Blok Önü Otomatik Sulama Sistemi

NKÜ Fen Edebiyat Fak Fizik Böl Laboratuar Tadilat ĠĢi NKÜ Tarımsal Biyoteknoloji Laboratuar Tadilat ĠĢi

Ziraat A-B Blok Bahce Bitkileri YetiĢtirme Serası Elek ĠĢi Yapılması A1-A2 Blok Derslikler, Ziraat A-B Blok Makina Tesisat Yapım ĠĢi

NKÜ Kütüphanesi Ve Ziraat Fak A Blok Bahçe Bitkileri Bitki YetiĢtirme Serasına Elektrik ĠĢi

Öğrenci Yem Etrafı Traverten Kaplama ĠĢi

Dekanlık Binası, Uygulama Oteli Arasında Telefon Data Hattı Sosyal Tesisler Önü Otopark Saha Betonu

Uygulama Oteli DıĢ Cephe Boyası

AraĢ ve Uygulama Hastanesi Servis Katları Hasta Yatak BaĢı Ġlave Elektrik ĠĢi Piramit Salonu GiriĢi DöĢeme Kaplaması Yapım ĠĢi

Muhtelif Laboratuar Ġlave Elektrik ĠĢi

Dekanlık Binası Önü Betonarme Üzeri AhĢap Oturma Yeri Yapılması ĠĢi Öğrenci Kantin ĠniĢ Ve Fan Coil Elektrik Tesisatı

AraĢ ve Uygulama Hastanesi Servis Katı HemĢire Odaları Tadilatı Ve Bodrum Kat Yemekhane Yapılması

Kütüphane ve Dokümasyon Tadilatı Kampüs Ġçi Muhtelif Tadilatları

Peyzaj Alanları Tesviyesi ve Geçici Servis Yolunun Kaldırılması Muhtelif Demir Ġmalatları Yapılması

AraĢ ve Uygulama Hastanesi Amel DıĢ Cephe Boyası ĠĢi AraĢ ve Uygulama Hastanesi Saha Betonu Yapılması AraĢ ve Uygulama Hastanesi Asansör Tadilatı Yapım ĠĢi

Öğrenci Yem Rektörlük Duvar Boyası ve GiriĢ Kapısı Önü Betonu NKÜ Sosyal Tesisler DıĢ Cephe Boyası Yapılması

AraĢ ve Uygulama Hastanesi GiriĢ Katı Ve Servis Katlarına Yangın Ġhbar Tesisatı Yapılası

Fen-Ede Fak Tezgah Altı Dolap ve Ziraat Fak Toprak Böl Dolap Yapılması NKU GiriĢ Kapısı Öğrenci GeçiĢ Bölümü Alüminyum Doğrama Yapılması NKU AraĢ Ve Uygulama Hastanesi Kampüs Ġçi Muhtelif Tadilatlar Yapılması NKU Yaya Yolu, Drenaj Hattı Ve Tohum Merkezi Tadilatı

NKÜ Ziraat Fak Dekanlık Ösym Soru Odası Yapılması ĠĢi NKU Muhtelif Yerlerde Elektrik ĠĢleri Yapımı

Dekanlık Binası ve Fizik, Bioteknoloji Laboratuar Sosyal Tesisler Su Deposu Panosu Elektrik ĠĢi Ödemesi

AraĢ ve Uygulama Hastanesi Bodrum Kat Poliklinikleri Yapılması Merkezi Derslikler Zemin Kat Soğutma Yapımı

(30)

30

Kampus GiriĢ Kapısı DıĢ Kısımda Tretuar Bordur DeğiĢtirilmesi Ve Parke Kaplama Yapılması ĠĢi

Piramit Sal Yem, Konferans Salonu Tıp Fak Elekrik panosu Elektrik ĠĢi Piramit Toplantı Salonu Havalandırma Tesisatı Yapım ĠĢi

Muhtelif Tadilatları (GiriĢ Kapısı Asma Tavan Öğrenci Mescidi Yapılması ĠĢi AraĢ ve Uygulama Hastanesi Bodrum Kat Poliklinik Havalandırma ĠĢi Muhtelif Traverten Ve Mermer Kaplaması ĠĢi

Muhtelif Demir Ġmalatları Yapılması

AraĢ ve Uygulama Hastanesi Sosyal Tesis Binasına AhĢap Kapı Yapılması GiriĢ Kapısı Tretuarların Traverten Kaplama Yapılması ĠĢi

Merkezi Derslikler Binasına 2 Adet Bil Laboratuar Yapılması Ve AraĢ Ve Uygulama Hastanesi Kablo Çekilmesi

NKÜ Ziraat Fak Dek B Blok Güçlendirilmesi Kazısı ĠĢi

NKÜ GiriĢ Kapısı Tretuarların Traverten Kaplama Yapılması ĠĢi

NKÜ Ziraat Fak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma Bölümleri Sıhhi Tesisat Onarım ĠĢi

NKÜ AraĢ Ve Uygulama Hastanesi Yangın Dolabı, Kirli ÇamaĢır Atık Bacası Ve Yağmur ĠniĢlerinin Kanalizasyona Bağlanması

Muhtelif Yerlerin Elektrik ĠĢi

NKÜ Muhtelif Doğrama Tamiratların Yapılması (Rektörlük Önü KüpeĢte, Rektörlük Ġçi Alüminyum Pencere Doğrama, Cam Söküp Takma)

Zemin Kat Ġlave Soğutma Yapımı

Marmara Ereğlisi MYO DıĢ Cephe Boyası Yapılması

Ziraat Fak A-B Blok Ve Piramit Salon Merdivenlerin Traverten Kaplama Yapılması Çerkezköy MYO DıĢ Cephe Boyası Yapılması ĠĢi

Ziraat Fak Dekanlığı B Blok Güçlendirilmesi Betonu Muhtelif Alüminyum Mat Korkuluk Yapılması

NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Ve Yapı Denetim Laboratuar Yapılması

NKÜ Merkezi Derslikler A1-A2 Blok Önü Otopark Yapımı Ve Dekanlık Önü Tamiratları

NKÜ Teknik Bilimler MYO Mobilya Ve Dekorasyon Laboratuar Ve Yapı Malzemesi Laboratuar Elektrik ĠĢi

Teknik Bilimler MYO A-B Blok Binasının Ġç Cephe Boya Yapılması Hayrabolu MYO Wc Tesisat Ġmalatlarının Yapılması

ÇarĢı Rektörlük Binası Ġç Cephe Boyasının Yapılması Hayrabolu MYO DıĢ Cephe Boyası Yapılması

Ziraat Fak Dekanlığı Arkası Otopark Yapılması Muhtelif Alüminyum Kapı Doğraması Yapılması ĠĢi Ziraat Fak Dekanlığı B Blok GiriĢi DöĢeme Kaplaması

Merkezi Ders Kütüphane GiriĢi Fotoselli Kapı Ve Rektörlük Katı Pencere Kanadı Yapılması

(31)

Muhtelif Demir Ġmalatlarının Yapılması (Üniversite Hastanesi Tezgahı, Üniversite Hastanesi Kapısı, Ziraat Kimya A Blok Parmaklık, ĠnĢaat Laboratuar Tezgahı, Tekstil Atölyesi Tezgahı)

NKÜ Foseptik Çukuru Ve Dekanlık Arkası Otoparka Ek Yapılması ĠĢi

NKÜ GiriĢ Kapısı Mutfak Tezgah Altı Ve Tezgah Üstü Dolap, Teknik Bilimler ĠnĢaat Laboratuarı Tekstil Atölyesine Kapı Yapılması

Muhtelif Peyzaj Alanları Tesviyesi Ve GiriĢ Kapısı Servis Yolu Muratlı MYO Laboratuar Önü Beton Parke Yapımı Ve Tadilatı NKÜ Çevre Spring Sulama Ġlave ĠĢlerin Yapılması ĠĢi

Kampus Alanında Mevcut Olan Direklere Pvc Kaplamalı Kafes Teli Temini Ve Çekilmesi ĠĢi

Kampüs GiriĢ Kapısı Ġç Kısımda Tretuvar Ve Bordur DeğiĢtirilmesi Ve Parka Kaplama Yapılması

Muhtelif Hafriyat Ve Tesviye ĠĢlemlerinin Yapılması Kampüs Alanında Bütün Bordür TaĢların Boyanması

NKÜ Muhtelif Parke Kaplama TaĢı Yapılması (Derslik Önü Oluk, Uygulama Otel Arkası Teknik Bilimler Ve Kantin Arası Yol)

NKÜ Muhtelif Tesviye, Dolgu Ve Hafriyat Yapılması Dekanlık Arkası Ek Otopark Yapım ĠĢi

Çorlu Müh B Blok Güçlendirme Çorlu Müh Mimarı Proje Çizimi E-f-g-h Blok Mimari Projeler

Rektörlük Binası Projeleri

Rektörlük Binası ve Ġdari Birimler Elektrik Proje Çizim ĠĢi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Servis Katları Elektrik Projesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Trafo Tesisi

Tıp Fakültesi Temel Bilimler Elektrik Projesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Mekanik Projesi Çorlu Müh Fak Alanı Halihazır Yapılması

Spor Kompleksi Elektrik Projelerinde Revizyon Yapılması AyĢe Menger Kız Öğrenci Yurdu Halihazırı

200 Yataklı AraĢ ve Uygulama Hastanesi Binasına Ait Avan Projelerinin Hazırlanması Hayrabolu MYO Güçlendirme Projesine Esas Zemin Etüdü Yapılması

Ziraat Fak A Blok Karo Seramik Alımı Ziraat Fak B Blok Karo Seramik Alımı Boya ve 4cm Kaplama Malzeme Alımı

ĠnĢaat Malzemesi Alımı

Muhtelif ĠnĢaat Malzemesi Alımı

NKÜ Binaları Tadilat Ve Onarımında Kullanılacak Muhtelif Malzemesi Alımı Çorlu Müh Fak & Kalem Elektrik Malzemesi Alımı

NKÜ Çorlu Müh Fak Ġlave Dersliklerde Kullanılmak Üzere Alınacak Kalorifer Peteği Ve Sıhhi Tesisat Yapı Malzemelerinin Satın Alınması

(32)

32

Çorlu Müh Fak Ġlave Dersliklerde Kullanılmak Üzere Alınacak Kalorifer Ve Sıhhi Tesisat Alt Yapı Malzemelerinin Satın Alınması

NKÜ ĠnĢaat Malzemesi Alımı

GiriĢ Kapısı, Mutfak Dolabı, Paravan Yapılması Spor Salonu Bölme Duvar Yapılması

Çorlu Müh Fak Ek Binasına Ġlave Derslik ve Büro Yapılması ĠĢi Çorlu Müh Fak Merdiven Ve Tezgah Yapılması

Çatı yalıtım

Piramit Salonu Çatı ĠĢi

ÇarĢı Rektörlük Binası DıĢ Cephe Boyasının Yapılması Hayrabolu MYO Kampüs Sınırı Tel Çit Yapılması ĠĢi

Otopark Yapılması

Çorlu Müh Fak Tretuar Yapılması Tretuar Otopark Yapılması

Kampüs Yurt Yolu GiriĢi Tel Çit Yapılması

NKÜ ġarköy MYO Ve Ziraat Fakültesi A Blok Kazan Daireleri Onarım ĠĢleri NKÜ Marmara Ereğlisi, Muratlı MYO Kazan Dairesi Onarım ĠĢleri

Sağlık Kültür Daire BaĢkanlığına Depo yapılması

AyĢe Menger Kız Öğrenci Yurt Yoluna Tel Çit Çekilmesi

NKÜ Teknik Bilimler Lab. ve Tekstil Atölyesi Granit Tezgah ve Hayrabolu MYO Süpürgelik Yapılması,

ÇarĢı Rektörlük Binası DıĢ Cephe Bakım ve Onarımının Yapılması Değirmenaltı YerleĢkesi Harita Hizmet Alım ĠĢi

(33)

5.4-Diğer Hizmetler

Bu bolümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baĢkaca açıklamaya gerek görülmemiĢtir

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayıĢının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın iliĢkilendirilmesi ve tüm bunların sağlıklı çalıĢmasını sağlayacak etkili bir iç kontrol sistemi oluĢturulacaktır

Ġç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata Uygulama olarak;

Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini,

Üniversitemizin tüm altyapı ve taĢınmaz mallarının yapım, bakım ve onarımını yapılması,

Yapılan iĢlerin evraklarını tam ve eksiksiz olarak hazırlamak,

Üst yönetimin belirlediği hedefler ve projelerin gerçekleĢtirilmesi için gerekli teknik hazırlıkları yapmak, yaptırmak ya da yapımını denetlemek Faaliyetteki iĢlerin Yapım ĠĢleri Uygulama Yönetmeliği ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu esasları dikkate alınarak kontrolörlüğünü yapmak, iç denetimin unsurları arasındadır

D- Diğer Hususlar

Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baĢka açıklamaya gerek görülmemiĢtir

II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri

26052006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya iliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiĢtir

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değiĢmektedir Ancak örnek olması açısından aĢağıdaki politika belgeleri sayılabilir

—Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan ―Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi‖

—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,

—Orta Vadeli Program,

—Orta Vadeli Mali Plan,

(34)

34

C Diğer Hususlar

Bu bölümde yukarda yapılan açıklamaya ilaveten baĢkaca açıklamaya gerek görülmemiĢtir

III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler

1-

Bütçe Uygulama Sonuçları 11-Bütçe Giderleri

2010 BÜTÇE

BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ

2010

GERÇEKLEġME TOPLAMI

GERÇEK ORANI

YTL YTL %

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK

KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ

03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ

05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ

15.800,00 + 14.300,00 (Ek Ödenek)

23.670,00 79

Bütçe hedef ve gerçekleĢmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

Ödeneğin büyük bir bölümünü oluĢturan Derslik ve Merkezi Birimler yapım iĢi için gerekli projelerin gecikmesi ve 4734 sayılı ihale kanununa göre yapılan ihalede, ihale sürecinin uzamasından dolayı yer telsimi aralık ayına sarkmıĢtır Bu sebepten dolayı iĢin %20 si tamamlanabilmiĢ ve belirlenen miktar ödenmiĢtir

12-Bütçe Gelirleri

2010 BÜTÇE TAHMĠNĠ

2010

GERÇEKLEġME TOPLAMI

GERÇEK ORANI

YTL YTL %

BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 02 – VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 – SERMAYE GELĠRLERĠ 04 – ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR

(35)

Bütçe hedef ve gerçekleĢmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

Bütçe geliri bulunmamaktadır.

2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları

2010 yılı içerisinde mali denetim geçirilmemiĢtir 4- Diğer Hususlar

Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baĢkaca açıklamaya gerek görülmemiĢtir.

B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Bu baĢlık altında, faaliyet raporunun iliĢkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliĢkin detaylı açıklamalara yer verilecektir

11 Faaliyet Bilgileri

FAALĠYET TÜRÜ SAYISI

Sempozyum ve Kongre Konferans

Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri

1.2. Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri

Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

YAYIN TÜRÜ SAYISI

Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri

(36)

36

1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ

14 Proje Bilgileri

Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı

PROJELER

2008 Önceki Yıldan Devreden Proje

Yıl Ġçinde Eklenen Proje

Toplam

Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek YTL

DPT TÜBĠTAK AB

BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM

2-Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar

(37)

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler

Bütçe imkânlarımızın öngörülen projeler için yeterli oluĢu, Firmalarca saygı duyulan bir kurum olmamız,

Özverili ve çalıĢkan personel yapımız,

ÇalıĢanların yaĢ ortalamalarının ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması,

ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının ve yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması,

ÇalıĢanların birbiri ile iliĢkilerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması, Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterli oluĢu,

YapılaĢma çalıĢmaların bütünlüğü ve devamlılığının beklenen düzeye yakın olması, Uygulama faaliyetlerinin topluma faydaya dönüĢmesindeki yeterliliğin beklenen düzeye yakın olması,

Kamu Kurum ve KuruluĢları ile sağlanan iyi iliĢkiler.

B- Zayıflıklar

Planlama aĢamasında oluĢan aksaklıkların iĢ akıĢını bozması, Planlanan operasyonları yürütebilecek sayıda personelin olmayıĢı,

BaĢkanlığımızın mevcut sıkıntılarını giderme ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde öngörülen taleplerinin ( kadro ihtiyacı, çalıĢma odaları, arĢiv ve depoların) üst yönetim tarafından yeterince dikkate alınmaması veya karĢılanamaması,

Ġdari ve Teknik personelimizin özlük haklarında yıllardır yapılamayan iyileĢtirmeler diğer resmi kurumlara göre gelir düzeyinin düĢük kalmasına neden olmakta, zaten yetersiz sayıda olan personelin de geliri daha iyi olan diğer kurumlara geçiĢ yapması ve bunun sonucu olarak da sunulan hizmetin kalitesinin olumsuz etkilenmesi,

Kurum bütçesinin üçer aylık dönemlerde kullanılabilmesi ve mevzuattan kaynaklanan sebeplerle uygulama ve yeni projelerin hayata geçirilememesi, zamanında yapılamaması, suresinde yetiĢtirilememesi (Tasarruf Tedbirleri, Genelgeleri, Bütçe Hazırlama Rehberleri)

Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olmaması,

Ġdari personel sayısının yetersizliği nedeniyle sürekli değiĢen ve yeni çıkan mevzuattın takip ve uygulama zorluğu,

Fiziki alan yetersizliği,

ĠĢ teknolojilerinin beklenen düzeyde olmaması,

Teknik iĢlerde kullanılan lisanslı yazılım programlarının maddi yetersizlikten dolayı yeterince sağlanamaması ve iĢlerin bu nedenle aksaması,

Temin edilen hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması,

Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası iliĢkilerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması.

(38)

38

C- Değerlendirme

Yukarıda yapılan çalıĢma, birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve geliĢmeye açık alanlarımız ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymak açısından oldukça önemlidir

V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

5018 sayılı Kanun ile benimsenen kamuda stratejik yönetim anlayıĢının vazgeçilmez unsurlarından olan mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bakımından birim faaliyet raporu büyük önem taĢımaktadır.

Faaliyet raporumuzun hazırlanmasında, raporlamanın temel felsefesi ve aĢağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmuĢtur:

Faaliyet raporlarının mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak Ģekilde hazırlanacağına iliksin ―Sorumluluk Ġlkesi‖,

Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olmasının zorunlu olduğuna iliĢkin ―Doğruluk ve Tarafsızlık Ġlkesi‖,

Faaliyet raporlarının ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaĢılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanacağına iliĢkin ―Açıklık Ġlkesi‖,

Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerektiğine iliĢkin ―Tam Açıklama Ġlkesi‖,

Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesi konusunda da aynı yöntemlerin kullanılacağına iliĢkin ―Tutarlılık Ġlkesi‖

Hazırlanan raporda öncelikle baĢkanlığımızdaki tüm alt birimlerin yetki görev ve sorumlulukları belirtilmiĢ, fiziki ve donanım altyapısı hakkında bilgiler verilmiĢ, BaĢkanlığımızca sunulan ürün ve hizmetler değerlendirilmiĢ ayrıca mevzuatla BaĢkanlığımıza verilen fonksiyonlara yer verilmiĢtir

Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır ve bu noktada bilgiye eriĢimin önemi açıkça bilinmektedir. Bilgi hizmetleri için yeterli mali kaynak ve nitelikli, deneyimli personele duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda ciddi planlamalar yapılmalı ve meslek içi eğitim ve sürekli mesleki geliĢim seminerleri ile personele destek ve mekan sağlanmalıdır.

BaĢkanlığımızca hazırlanmıĢ olan faaliyet raporunun, 2011 yılı itibariyle artan personelimiz ile gelecekte yapılacak iĢlerin daha hızlı ve kaliteli olacağına, kurumsal ve ulusal çalıĢmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz.