Satınalma Şart ve Koşulları
LO-300060-002
.
.
The purpose of this directive is generally to specify the terms and conditions of sale. The purchasing contract or business or labor and materials contract shall be deemed by us (hereinafter referred to as 'Customer') only based on the following terms and conditions.
Bu talimatın amacı genel olarak Satınalma Şart ve Koşullarını belirlemektir. Satın alma sözleşmesi veya iş ya da çalışma ve mal- zeme sözleşmesi, tarafımızca (bundan böy- le 'Müşteri' olarak anılacaktır), yalnızca aşağıdaki şart ve koşullara dayalı olarak kabul edilecektir.
0 Bibliyografik Veriler ... 3
0.1 Standartlar ve İlgili Dokümanlar ... 3
0.2 Değişiklikler ... 3
0.3 Tanımlar ... 3
1 Satınalma Şart ve Koşullarının Geçerlilik Kapsamı ... 4
2 Şartlar ve Koşullar ... 4
2.1 Siparişler ve Fiyatlar ... 4
2.2 Teslimat ... 4
2.3 Teslim Tarihi; İptal; Tazminat ... 5
2.4 Faturalar; Ödemeler ... 5
2.5 İnceleme Hakkı ... 6
2.6 Kalite; Dökümantasyon ... 6
2.7 Garanti ... 6
2.8 Sorumluluk ... 7
2.9 Putzmeister Grup Dahilinde Teslimatın Kullanımı ... 8
2.10Devir Yasağı; Mahsup,Alıkoyma Hakkı ... 8
2.11Müşteri’nin Mülkiyet Hakkı; Sigorta ... 9
2.12İhracat Kontrolleri ... 9
2.13Gizlilik ... 9
2.14Mülkiyet Hakları ... 10
2.15Malvarlığının Kötüleşmesi ... 10
2.16Uyum ... 10
2.17İfa ve İcra Yeri; Yetki; Mahkemeİ Bölünebilirlik Maddesi ... 11
3 Ekler ... 11
0 Bibliyografik Veriler
0.1 Standartlar ve İlgili Dokümanlar
-
0.2 Değişiklikler
İlgili Madde Açıklama
Logo Logo değişti.
0.3 Tanımlar
-
1 Satınalma Şart ve Koşullarının Geçerlilik Kapsamı
Aşağıda yer alan satın alma şart ve koşulları münhasıran geçerlidir. Satın alma şart ve koşulları, tedarikçi ta- rafından öngörülen iş şart ve koşullarından sapan ya da bunlarla çelişen satın alma şart ve koşullarının farkında ol- masına rağmen, Müşteri tarafından teslimatların tamamen kabul edilmesi durumunda bile geçerlidir. Bir kez daha açık biçimde kabul edilmese dahi, tedarikçi ile gelecekteki tüm iş ilişkileri için de geçerlidirler. Tedarikçi veya müşteri taraf- ından öngörülen diğer iş şart ve koşulları, yalnızca Müşteri’nin bunları yazılı olarak açıkça kabul etmesi durumunda geçerli olur.
2 Şartlar ve Koşullar
2.1 Siparişler ve Fiyatlar
2.1.1 Çerçeve sözleşmeleri, sözleşmeler, siparişler ve teslimat programı talepleri (kısaca: “sipariş”), bunlarda yapılacak bütün değişiklikler ve eklemeler ile birlikte, yalnızca müşteri tarafından yazılı olarak, EDI ya da faks yoluyla gönderilmiş ya da onaylanmışsa geçerlidir. Tedarikçi siparişi değiştirirse, müşteri bahsi geçen siparişle bağlı olmaz. Tedarikçi tarafından siparişin değiştirilmiş onayı, Müşteri tarafından alınmasından itibaren 14 günlük bir süre ile tedarikçinin bağlı olduğu yeni bir sipariş olarak kabul edilir. Müşteri tarafından kabulü, yazılı olarak verilmelidir.
2.1.2 Sipariş kabulü Müşteri tarafından derhal teyit edilmelidir. Siparişin verilmesinden itibaren uygun bir zaman için- de ancak en geç 5 (beş) iş günlük süre içerisinde sipariş tedarikçi tarafından yazılı olarak kabul edilmez ise, müşteri’nin bu siparişi iptal etme hakkı saklıdır. Bu tip bir iptal talebi sipariş onayının alınmasından önce gönderilmiş ise zamanında yapılmış sayılır. Siparişin kabulü, bir sipariş onayı göndermek suretiyle yapılır.
Sipariş onayının siparişten farklı olması halinde tedarikçi, ilgili sapmaları net biçimde belirtmelidir. Bu değişikliler yalnızca Müşteri tarafından, yazılı olarak açık bir şekilde kabul edilmiş ise bağlayıcı olur. Malların koşulsuz kabulü hiçbir durumda, bu tür bir anlaşma olarak dikkate alınmaz. Mevcut çerçeve anlaşmaları bazında teslimat programı talepleri, çerçeve anlaşmasında aksi açık bir şekilde kabul edilmedikçe, tedarikçi, bu talebin alınmasından itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz etmezse bağlayıcı hale gelir. Müşteri’nin siparişinde, tedarikçinin teklif belgelerine yapılan bir atıf, tedarikçinin iş şart ve koşullarının kabulü olarak değerlendirilmeyecektir. Ticari teyit mektubu prensipleri burada geçerli değildir.
2.1.3 Müşteri, teslim edilecek kalemin yapım ve tasarımında tedarikçi için makul sınırlar dahilinde değişiklikler talep etme hakkına haizdir. Bu tür taleplerin etkisi üzerinde (örn: aşırı ya da düşük maliyetler, değiştirilen teslimat ta- rihleri vs. bağlamında), taraflar arasında makul bir şekilde mutabakata varılacaktır.
2.1.4 Kabul edilen fiyatlar sabit fiyatlardır, istenilen varış noktasına ücretsiz teslim edilir ve ambalaj ile diğer yan ma- liyetler dahildir.
2.2 Teslimat
2.2.1 Gözle görülen kusurlar ile ilgili olarak gelen malların muayenesi yapılır.
2.2.2 Müşteri’nin tasarrufuna bırakılan malzemeler ve parçalar, teslimatın tamamlanmasında artık ihtiyaç kalın- madığında ücretsiz olarak geri gönderilir.
2.2.3 Her teslimata, teslim edilen malların tipi ve miktarı ile birlikte müşteri’nin sipariş / kalem numarası (numa- ralarını), tedarikçinin numarası ve mal numarası(numaralarını) belirten bir sevk irsaliyesi, iki nüsha halinde ek- lenmelidir. Malların doğrudan bir üçüncü tarafa teslim edilmesi veya malların tedarikçiden bir üçüncü tarafça alınması halinde, Müşteri’nin sevk talimatları bütün hallerde gözetilmelidir. Tedarikçi, bütün gerekli bilgileri içeren bir sevk irsaliyesinin sağlanması talebine sürekli olarak uymuyorsa müşteri, uygun bir tazminat talep etme hakkına haizdir.
2.2.4 Teslimatlar, yalnızca satın alma siparişinde müşteri tarafından belirtilen miktarlarda ve tarihlerde yapılmalıdır.
Kısmi teslimatlar, müşteri tarafından ön onay gerektirmektedir.
2.2.5 Tedarikçi, siparişle ilgili ve geçerli olan yürürlükteki Genel Paketleme Talimatı şartlarına uymakla yükümlüdür.
Güncel lojistik ve paketleme yönetmeliğine www.putzmeister.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
2.3 Teslim Tarihi; İptal; Tazminat
2.3.1 Kabul edilen teslimat tarihlerine uyulmaması ya da sabit son teslim tarihlerinin aşılması halinde müşteri, yasal şartlar uyarınca, tazminat talepleri de dahil olmak üzere hak ve talep başvurusunda bulunur. Müşteri taraf- ından belirlenen bir son teslim tarihinde teslimat yapılmazsa, müşteri özellikle teslimat yerine tazminat talep etme ve ihtiyaçlarını, masrafları tedarikçiye ait olacak şekilde başka bir yerden temin etme hakkına sahiptir.
Tedarikçinin yükümlülüğünü ifa edememesinde tedarikçiye bir sorumluluk yüklenememesi halinde müşteri, ifa yerine tazminat talep etme hakkına sahip olmaz, ancak sözleşmeden dönme hakkına sahip olur.
2.3.2 Müşteri, kabul edilen son teslim tarihlerine uyulmaması halinde, bu teslimatları aynı zamanda tedarikçi taraf- ından hızlı ve düzgün teslimat talep eden müşteri’nin müşterilerine karşı tedarik yükümlülüklerine ve son tesli- mat tarihlerine tabi olmalarından ötürü zarar görebileceğini de beyan eder.
2.3.3 Teslimat tarihine ya da teslimat programına uyulmasını belirleyen tarih, malların sırasıyla müşteri ya da müşteri tarafından görevlendirilen bir üçüncü tarafça teslim alınması veya mallar toplanacaksa, tedarikçinin malları hazır bulundurduğu tarihtir.
2.3.4 Malların Müşteri’nin izni olmadan teslimat tarihinden önce tedarik edilmesi halinde Müşteri, kararlaştırılan tesli- mat tarihine kadar teslimatı kabul etme ve ödeme yapma ile yükümlü değildir.
2.3.5 Malzemelerin imalatı ya da kabul edilen kalitenin teslim edilmesi veya malzemelerin tedariki ile ilgili sorunların ortaya çıkması ya da tahmin edilmesi ya da tedarikçinin teslimatı doğru şekilde ve zamanında tamamlamasını engelleyen durumlar olması halinde, tedarikçi, müşteriyi derhal ve yazılı bir biçimde bilgilendirecektir.
2.3.6 Malzemelerin imalatı ya da kabul edilen kalitenin teslim edilmesi veya malzemelerin tedariki ile ilgili sorunların ortaya çıkması ya da tahmin edilmesi ya da tedarikçinin teslimatı doğru şekilde ve zamanında tamamlamasını engelleyen durumlar olması halinde, tedarikçi, müşteriyi derhal ve yazılı bir biçimde bilgilendirecektir.
2.4 Faturalar; Ödemeler
2.4.1 Bütün tedarikçi faturaları, Müşteri’nin sipariş numarasını (numaralarını), tedarikçi numarası ve mal numa- rasını(numaralarını) belirterek Müşteriye gönderilmelidir.
2.4.2 Ödeme süresi, teslimat tarihinde ya da faturanın Müşteri tarafından teslim alınma tarihinde başlar. Erken tesli- matların kabul edilmesi halinde ödeme süresi, kararlaştırılan teslimat tarihinde başlar.
2.4.3 Üzerinde bilhassa mutabık kalınmadıkça faturalar, yukarıda Bölüm.2'de belirtildiği şekilde Müşteri’nin takdirine göre, ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren 14 gün içinde %3 indirim ile veya karşılıklı mutabakatla, belirlenen gün içinde ödenir.
2.4.4 Müşteri tarafından ödeme, ulusal ya da uluslararası dış ticaret yönetmelikleri veya ambargolarından (ve/veya diğer yaptırımlardan) kaynaklanan bir engel olmaması hükmüne tabidir.
2.5 İnceleme Hakkı
2.5.1 Müşteri, yükümlülüklerini yerine getirirken (üretim süreci boyunca dahi), tedarikçinin veya tedarikçi tarafından kullanılan üçüncü kişinin tesislerindeki ve nakliye firması ya da depolarındaki tüm malları, kendi takdirine bağlı olarak inceleme hakkını saklı tutar. İnceleme, siparişte tanımlandığı şekilde mal şartnamelerine, tedarikçi ta- rafından sağlanan numunelere ve garanti edilen özelliklere ve tedarikçi ile mutabık kalınan diğer bütün özel etkenlere dayalıdır.
2.6 Kalite; Dökümantasyon
2.6.1 Tedarikçi teslimat, dokümantasyon ve işletme/kullanım talimatları ile ilgili olarak Müşteri ile mutabık kalınan onaylanmış teknik kurallara, yasal geçerli kanunlara ve iş güvenliği yönetmeliklerine, teknik verilere ve stan- dartlara uymak zorundadır. Tedarikçi, teslimat ile ilgili bütün dokümantasyonu ve işletme/kullanım talimatlarını sağlamak zorundadır. Teslim edilen kalemde yapılacak değişiklikler, tedarikçi bunları bir iyileştirme olarak farz etse dahi, Müşteri tarafından yazılı olarak önceden onaylanmalıdır. Sözleşme tarafları, olası bütün kalite iyileştirmeleri ile ilgili olarak birbirlerini sürekli olarak bilgilendirmelidir.
2.6.2 Testlerin türü ve kapsamı ve inceleme yolları ve yöntemi üzerinde tedarikçi ve Müşteri arasında sağlam bir mutabakat sağlanmamışsa, Müşteri, mümkün olduğunda, uygun test teknolojisini belirlemek için tedarikçi ile incelemeleri görüşmeyi arzulamaktadır.
2.6.3 Spesifik gereksinimleri bilahare yeniden incelemek için Müşteri’nin, ilgili kamu yetkililerinin ya da Müşteri’nin müşterilerinin üretim süreçlerine ya da test dokümantasyonuna erişim talep etmesi halinde, tedarikçi, bu erişimi sağlayacak ve mantıklı bütün açıklamaları ve mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.
2.7 Garanti
2.7.1 Tedarikçi, teslimatın, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara göre geçerli olan ve teslimat kaleminin üretim, satış ve kullanımını ve iş güvenliği tedbirlerini düzenleyen en son teknik standartlar, kanun- lar ve iş güvenliği yönetmelikleri ve ayrıca mutabık kalınan işçilik standartları ile uyumlu olduğunu garanti eder.
Bunlara ilaveten tedarikçi, teslimatın, hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini garanti eder.
2.7.2 Teslim edilen malların kusurlu olması ya da garanti edilen özelliklerin sağlanmaması halinde, Müşteri, kusurun ortadan kaldırılması ya da kusursuz mal tedariki seçeneklerinden birini seçme hakkına haizdir. Dahası Müşteri, yasal koşullara uygun olarak, satın alma fiyatını düşürme, sözleşmeden dönme ya da faydasız harcamaların geri ödenmesini veya tazmin edilmesini talep etme hakkına haizdir.
2.7.3 Müşteri, kusurların ortadan kaldırılması için bir vade tarihi şart koşma hakkına haizdir; öyle ki, tedarikçinin bu kusurları öngörülen bu süre içinde ortadan kaldıramaması halinde, Müşteride, kendi müşterileri ile anlaştığı son teslim tarihlerini aşacağından, bu kusurlar, Müşteri’nin kendisi tarafından ya da üçüncü bir tarafça bu süre öncesinde ortadan kaldırılabilir. Müteakip gerekli bütün çözüm yollarının masrafı, tedarikçi tarafından karşılanır.
Müşteri’nin işlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların sonucu olarak, olası tüm hasarları ya da ciddi hasarları engellemek için gerekirse Müşteri, satıcıya uyarıda bulunduktan sonra, masrafları tedarikçiye ait olacak şekil- de kusurları ortadan kaldırma ya da kaldırtma hakkına sahiptir.
2.7.4 Aynı malların geçmişte de kusurlu şekilde teslim edilmiş olması halinde, Müşteri, tedarikçiye kusurları ortadan kaldırması ya da kusursuz mal tedarik etmesi için bir vade tarihi verildikten sonra, tedarikçi bunu söz konusu vade tarihi sonuna kadar yerine getiremez ve mallar tekrar kusurlu şekilde teslim edilirse, bekleyen bütün si- parişleri iptal etme hakkına haiz olacaktır. Tazminat talepleri dahil diğer haklar ve talepler bundan etkilenmez.
2.7.5 İşlerin normal seyri sırasında ya da gelen mal incelemesinde belirgin kusurlar tespit edilir edilmez, Müşteri, makul bir süre içinde bu durumdan tedarikçiyi haberdar etmekle yükümlüdür. Kusurların bildirimi ile ilgili ma- kul zaman dilimi, bu kusurların tespitinden itibaren 14 gün olarak kabul edilmektedir. Bu noktaya kadar tedarikçi, kusurlara ilişkin gecikmiş bildirimlere itiraz etme hakkından feragat eder.
2.7.6 Müşteri, riski ve maliyeti tedarikçiye ait olmak üzere, kusurlu malları ya tedarikçiye iade edecek ya da bu kus- urlu malları, mallar toplanana kadar, masrafları tedarikçiye ait olmak üzere depoda saklayacak veya erişilme- sine imkan tanıyacaktır.
2.7.7 Müşteri, Müşteri’nin borç makbuzunda veya DEBİT NOTE olarak belirtilen miktar karşılanana ya da ödenene kadar, tedarikçiye iade edilen tüm mallardaki hakları elinde tutar. Mallar, rehin yoluyla alıkonulamaz ya da temlik edilemez. Müşteri, malların üçüncü bir tarafça alıkonulmasından ya da zaptından veya bu yönde bekle- nen bir durum olmasından derhal haberdar edilmelidir.
2.7.8 Teslim edilen ürünlerdeki esaslı ayıplara ilişkin dayalı yapılan garanti taleplerinin zaman aşımı, teslim edilen malın kabul edilmesinden itibaren 24 aylık sürenin ya da müşteriye teslimattan itibaren en geç 36 aylık sürenin bitiminde meydana gelir. Ancak, daha uzun süreli yasal zaman aşımları, bundan etkilenmez.
2.8 Sorumluluk
2.8.1 Tedarikçi, standardın altında olan teslimatlardan, resmi iş güvenliği yönetmeliklerine uyumsuzluktan, yetersiz dokümantasyondan, işletme ya da bakım talimatlarından ya da tedarikçinin sorumlu olduğu diğer bütün haller- den ortaya çıkan üçüncü taraflarca talep edilen, ilgili dava masrafları dahil bütün tazminat yükümlülüklerinden müşteriyi, Müşteri’nin ilk talebinde muaf tutmakla yükümlüdür. Bu özellikle, Türkiye Cumhuriyetinde ürün so- rumluluğuna ilişkin mevzuat veya diğer ülkelerde geçerli uygun yönetmelikler uyarınca veya Avrupa Topluluğu mevzuatına göre ihmal ya da kusura bakılmaksızın sorumluluk sebebiyle müşteriye karşı üçüncü taraflarca açılan davalarda geçerlidir.
Bu gibi durumlarda tedarikçi, zarar nedeni, tedarikçinin sorumluluk alanında olduğu sürece, Müşteri’nin so- rumluluğunu üçüncü tarafa karşı üstlenir. Yukarıda bahsedilen sorumluluk muafiyeti, yalnızca üçüncü taraflarca açılan davalar zaman aşımına uğramışsa zaman aşımına uğramıştır.
2.8.2 Ayrıca malların yapımı ya da tasarımı müşteri tarafından verilen talimatlara dayalı ise tedarikçi, istenen yapım ya da tasarımın doğasında var olan bütün riskler ile ilgili olarak müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür.
2.8.3 Tedarikçi, herhangi bir uyarı ya da geri toplama kampanyası nedeni ile veya bunlarla bağlantılı olarak, kam- panyanın nedeninin, tedarikçinin sorumluluğunda bulunması halinde, müşterinin maruz kaldığı bütün masrafları tazmin etmekle yükümlüdür. Mümkün ve makul olduğu hallerde, müşteri, öncelikle tedarikçi ile uygulanacak önlemlerin içerik ve kapsamını koordine edecek ve tedarikçiye bunlar üzerinde yorumda bulunma fırsatı verecektir.
2.9 Putzmeister Grup Dahilinde Teslimatın Kullanımı
2.9.1 Tedarikçi ve müşteri, müşteriye yapılan teslimatların, müşteri ya da Putzmeister Grup'un diğer firmaları taraf- ından kullanımının amaçlanabileceğini ve teslimatların kullanıldığı Putzmeister Grup firmalarının da tedarikçi ve müşteri arasındaki işbu sözleşmenin koruması kapsamına (Müşteri’nin korunması ve tedarik yükümlülükleri bağlamında) eşit şekilde dahil edildiğini kabul eder.
2.10 Devir Yasağı; Mahsup,Alıkoyma Hakkı
2.10.1 Tedarikçi, Müşteri’nin açıkça izni olmadan bu sözleşmeden doğan hak ya da taleplerin bir kısmını ya da tümünü devredemez.
2.10.2 Tedarikçi, sadece itiraz edilmemiş veya mahkeme tarafından teyit edilmiş taleplerini Müşteri’nin alacaklarından mahsup edebilir.
2.10.3 Tedarikçi, eğer karşı talebi aynı akdi ilişkiye dayanıyorsa ve itiraz edilmemişse ya da mahkeme tarafından teyit edilmiş ise ya da aynı akid ilişkide yükümlülüklerini kasten ya da ağır ihmali nedeni ile yerine getirmediy- se , bir karşı talebi için hapis hakkını kullanabilir.
2.11 Müşteri’nin Mülkiyet Hakkı; Sigorta
2.11.1 Müşteri’nin tedarikçiye sağladığı ya da parasını ödediği numuneler, modeller, çizimler, çalışma malzemeleri vs. Müşteri’nin mülkiyetinde kalır ya da mülkiyeti olur. Bu durum mülkiyet devri için gerekli olan zilyetliğin devri olarak kabul edilmeyecek ve bu durumda tedarikçinin, müşteriye ait bu malzemeleri müşterinin ticari özen ve ücretsiz olarak sakladığı kabul edilecektir.
2.11.2 Müşteri’nin tedarikçiye malzeme ya da parça sağladığı hallerde, bu malzeme ya da parçaların mülkiyeti müşteride kalır. Bunların alınması üzerine, tedarikçi, derhal bunları müşteri’nin mülkü olarak etiketlemekle, ayrı bir depoda korumakla ve yalnızca müşteri tarafından tanımlanan amaçlar için kullanmakla yükümlüdür.
2.11.3 12.3 Müşteri tarafından sağlanan malzemeler ya da parçalar, müşteri için tedarikçi tarafından işlenecek ya da biçimi değiştirilecektir. Müşteri için ayrılan malzemelerin müşteriye ait olmayan başka malzemeler ile işlenmesi halinde, müşteri, işleme esnasında müşteri’nin işlemeye dahil olan mülkünün diğer malzemelere oranı değerinde bir ortak mülkiyet elde eder. Müşteri için ayrılan malzemelerin Müşteriye ait olmayan başka malzemeler ile ayrıştırılamaz şekilde karıştırılması halinde, müşteri, karışma esnasında müşteri’nin karışıma dahil olan mülkünün diğer malzemelerin karıştırma anındaki değeri oranın da bir ortak mülkiyet elde eder.
Tedarikçinin giren malzemesinin karışım işlemi sonrası baskın olduğuna karar verilmesi halinde, tedarikçi, müşteriye buna orantılı olarak bir mülkiyet verir. Bu durum mülkiyet devri için gerekli olan zilyetliğin devri ola- rak kabul edilmeyecek ve bu durumda tedarikçinin, müşteriye ait bu malzemeleri müşteri için ticari özen ve ücretsiz olarak sakladığı kabul edilecektir.
2.11.4 Tedarikçi, müşteri tarafından sağlanan bütün çizimler, modeller, araçlar, malzemeler ve parçalar için masrafları kendisine ait olmak üzere yeterli sigorta koruması sağlamakla, bunları bütün genel risklere, özellikle yangın ve hırsızlığa karşı sigortalamakla ve müşteri’ nin talebi halinde sigortanın varlığına dair delil sağlamakla yüküm- lüdür. Bunlara ilaveten, tedarikçi Müşteri’nin mülkiyetinin olası ya da fiili haczi veya Müşteri’nin haklarının zarar görmesi ile ilgili olarak müşteriyi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
2.11.5 Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, uygun bir ürün sorumluluğu ve geri toplama sigorta poliçesi yaptırmakla yükümlüdür. Sigorta poliçesi, tedarik edilen mallar tarafından sebep olunan hasar için ve uyarı ve geri toplama kampanyalarına tabi malların içerdiği riskler için tedarikçi adına yasal sorumluluğu kapsamak zorundadır. Sigorta poliçesinin varlığının ispatı, müşteri’nin talebi üzerine sağlanmalıdır. Sigortanın ve poliçede sunulan kapsamın iktisap edilmesi, tedarikçinin müşteriye karşı sorumluluğunu etkilemez.
2.12 İhracat Kontrolleri
2.12.1 Tedarikçi, ihracat, nakliye ve ithalat ve yeniden dağıtım halinde mal ve hizmetlerin yeniden ihracatı ve özellikle aşağıdaki her kalem ve hizmet için geçerli dış ticaret mevzuatlarına uyulması amacıyla Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri ve verileri en kısa zamanda, ancak son teslim tarihinden iki hafta öncesini geçmeyecek şekilde Müşteriye yazılı olarak bildirmelidir.
-Dış ticaret istatistikleri için mevcut emtia sınıflandırmasına göre istatistiki emtia kodu ve HS kodu, -Menşei ülke (imtiyazsız menşei) ve
-Müşteri’nin talebi üzerine tedarikçinin tercihli menşei beyanı ya da tercihli belgeler (ihr.Kont. ve dış ticaretveri- leri).
Menşei, mal ya da hizmetlerin özellikleri ya da geçerli dış ticaret mevzuatı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda tedarikçi, ihracat kontrol ve dış ticaret verilerini mümkün olan en kısa zamanda, ancak teslimat tarihinden bir hafta öncesini geçmeyecek şekilde güncelleyecek ve bunu yazılı olarak müşteriye bildirecektir.
Tedarikçi, ihracat kontrol ve dış ticaret verilerinin yokluğundan, kusurundan ya da geç alımından dolayı müşteri’nin maruz kaldığı bütün masraf ve hasarları karşılayacaktır.
2.13 Gizlilik
2.13.1 Sözleşme tarafları, belirgin bir ticari ya da teknik niteliğe sahip olmayan ve iş ilişkisi esnasında eriştikleri bütün detaylara, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra dahi, ticari sır muamelesi yapmayı kabul ederler. Bu, ilgili
ların gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden üçüncü bir tarafça kendisine bildirildiğini kanıtlayabileceği gerçekler, belgeler ve bilgiler için geçerli değildir.
2.13.2 Müşteriye ait çizimler, modeller, numuneler, parça listeleri ve benzer nesneler ile belgeler ve müşteriden edini- len sözlü de dahil bütün gizli bilgiler, müşteri’nin yazılı biçimde açıkça izni olmadan üçüncü taraflara verilemez, üçüncü tarafların erişimine açılamaz veya üçüncü taraflara teslimat için kullanılamaz. Yukarıda bahsedilenler, siparişi tamamlamak için ihtiyaç kalınmadığında derhal (en geç siparişin tamamlanması üzerine) ücretsiz ve i- adesi için herhangi bir talep gerektirmeden iade edilecektir.
2.13.3 Sözleşme tarafları, bu yükümlülüklerin aynısını, alt yüklenicilerine usulüne uygun olarak devredecektir.
2.13.4 Tedarikçi, Müşteri ile mevcut iş ilişkisinin tanıtımını, yalnızca müşteri’ nin önceden yazılı izni ile yapabilir.
2.14 Mülkiyet Hakları
2.14.1 Tedarikçi, teslimatın hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini, üçüncü tarafların patentler, tescilli tasarımlar, dekoratif tasarımlar ya da mülkiyet hakkı başvuruları gibi hiçbir telif hakkı ya da sınai mülkiyet hakkını ve diğer hiçbir yasayı ihlal etmediğini taahhüt eder. Müşteri, üçüncü taraflar namına herhangi bir mülkiyet hakkının me- vcut olup olmadığını doğrulamak zorunda değildir.
2.14.2 Tedarikçi, mülkiyet haklarının ihlaline ya da teslimat kalemlerinin sözleşme ile kabul edilen kullanımından kay- naklanan mülkiyet hakkı uygulamalarına dayanarak üçüncü taraflarca yapılan bütün taleplere karşı müşteri’nin ilk talebi üzerine müşteriyi muaf tutar ve müşteri’nin maruz kaldığı bütün zararları ve bunun yanında
müşteri’nin masraf ve maliyetlerini tazmin eder. Tedarikçi, bilhassa müşteri’nin, yukarıda bahsedilen sebepler- den ötürü üçüncü bir tarafça müşteriye karşı açılan bir dava dayanak kabul edilerek satışı yapılan malların satışını iptal etmeye zorlanması durumunda tüm kar kayıpları dahil, bir satışın iptalinden kaynaklanan bütün zararları için müşteri’nin uğradığı zararları tamamen tazmin etmekle yükümlüdür.
2.14.3 Telif haklarının, sınai mülkiyet haklarının, etiketleme haklarının ya da diğer herhangi bir yönetmeliğin veya hakkın ihlali iddiasına dayanarak üçüncü bir tarafça müşteriye karşı dava açılması halinde, tedarikçi, tebligatın müşteriye ulaşmasını takiben üç hafta içinde, davada talep edilen miktara eşit miktarda uygun bir teminat sağlayacaktır.
2.14.4 Tedarikçinin ihlalden sorumlu olmaması halinde, yukarıda belirtilen madde 2 ve 3 geçerli olmaz. Ancak Müşteri’nin yasal talepte bulunma hakkı etkilenmeden kalır.
2.14.5 Sözleşme tarafları, bütün ihlal riskleri ya da haberdar olunan bütün ihlal iddiaları ile ilgili olarak birbirlerini vakit kaybetmeden bilgilendirmeyi ve üçüncü tarafların bu tür iddialarına karşı birlikte karşı harekette bulunma fır- satı vermeyi kabul eder.
2.15 Malvarlığının Kötüleşmesi
Tedarikçinin ödemeleri durdurması ya da varlıklarına haciz hali uygulanması veya mal varlığının yetersiz kalması nedeniyle halinde, müşteri, yerine getirilmemiş yükümlülükler bağlamında sözleşmeden çekilme hakkına ha- izdir.
2.16 Uyum
Tedarikçi kendisinin ve ortaklarının, idari yöneticilerinin, denetim ve danışma kurullarının, çalışanlarının ve diğer- temsilcilerinin ilgili mevzuata uyacağını ve özellikle tedarikçinin bu sözleşme bağlamında ticari faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında suç oluşturan herhangi bir davranışı ya da suçlanmayı gerektiren kusurlu davranışı engelleyici şekilde hare-
2.17 İfa ve İcra Yeri; Yetki; Mahkemeİ Bölünebilirlik Maddesi
2.17.1 Uygulanacak yegane kanun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıdır. Standart satın alma kanunu (Uluslararası Mal Satışına ilişkin Anlaşma, CISG) geçerli değildir.
2.17.2 Müşteri namına ödemelerin icra makamı Putzmeister Makine San.Tic.A.Ş. Çerkezköy-Tekirdağ’dır.
Tedarikçini yükümlülüklerinin ifa ve icra yeri ise malların teslim edildiği ya da hizmetlerin verildiği yerdir.
2.17.3 Hazırlanması ve geçerliliği dahil olmak üzere bu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan bütün anlaşmazlıklar Çer- kezköy Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde çözümlenir.
2.17.4 Bu satın alma şart ve koşullarının herhangi bir maddesinin kısmen ya da tamamen geçersiz olduğunun ortaya çıkması halinde, kalan hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmez.
Putzmeister Makine San.Tic.A.Ş.
Gazi Osman Paşa Mah.Namık Kemal Bul.No:6 59500 Çerkezköy / Tekirdağ
Telefon: +9 (282) 735 1000 · Telefaks: ++9 (282) 735 1001 www.putzmeister.com.tr
3 Ekler
-
