TEKNE YAPIM , ALIM VE SATIM SÖZLEŞMESİ
MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, bir tarafta Neta Gemi Sanayi Kemal DERİ (bundan sonra satıcı olarak yazılacaktır) ile diğer tarafta --- (bundan sonra
ALICI olarak yazılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
1.1 SATICI : Neta Gemi Sanayi Kemal Deri TCKN 12326548876
1.2.ALICI :
1.3. Taraflar madde 1.1 ve 1.2’ de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
1.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla;
posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan SİPARİŞ
formunda belirtilen nitelik ve nicelikteki teknenin satıcı tarafından yapılması ve alıcıya teslim edilmesidir.
MADDE 3 -SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ
3.1. Bu sözleşme tekne yapım ve alım satım sözleşmedir. Alıcı tarafından ekli SİPARİŞ formunda yer alan özelliklere haiz teknenin yapılması ve alım satımı olarak 15.000 DOLAR bedel olarak aktedilmiştir.
MADDE 4 -SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN GİDERLER
4.1. Sözleşme ile yapımı yapılan tekneye ait ; nakliye, sigorta, yükleme giderleri , tescil, survey, motor montaj bedeli vb işlemlere ait ücretler satış bedeline dahil olmayıp alıcıya aittir.
4.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp ALICI tarafından satıcıya ödenecektir
4.3. Sözleşme gideri adı altında doğacak masraflar ALICI’ya aittir
MADDE 5 -SÖZLEŞMENİN EKLERİ
5.1. Sipariş formu bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup SATICI VE ALICIYI bağlar. Sözleşme ile sipariş formu arasında çelişki varsa sipariş formunda yer alan koşullar SATICI VE ALICIYI bağlar.
5.2. Teknenin yapılması sırasında alıcı tarafından daha sonra çıkan ihtiyaçlara göre talepte bulunması halinde , bu taleplerin tekneye yapılması mümkün olanlar satıcı tarafından talebe ait bedelin peşin ödenmesi halinde karşılanacaktır. Ödeme yapılmaması halinde bu talepler ile ilgili alıcının talebi dikkate alınmayacaktır.
MADDE 6 -İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE TESLİM PROGRAMI
6.1. Malın Teslim Edilme Yeri; sözleşlmenin 4.1 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile Alıcı tarafından belirtilen “URLA NETA GEMİ SANAYİ TERSHANESİNDE “ teslim edilecektir.
6.2. Sözleşmenin imzalanması akabinde siparişe ait avansının ödenmesine müteakip işe başlanacaktır. Teslim süresi sipariş avansına müteakip 150 iş günüdür.
6.3. Avansın 7 gün içinde yapılmaması halinde işbu sözleşme hükümsüz kalacak ve ancak alıcı tarafça satıcıya, ön çalışma bedeli olarak 2.000 TL’sı ödenecektir. İleride tarafların aynı özellikleri taşıyan tekne yapımı konusunda sözleşme yapması halinde ödenen bu bedel mahsup edilecektir
MADDE 7- ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI
7.1. Sözleşme bedelinin 35.000 TL lik kısmı sözleşme imzalanmasına müteakip 7 (yedi) gün içerisinde satıcının YAPİKREDİ BANKASI hesabına ödenecek, bakiye teknenin tesliminden bir gün önce yine belirtilen hesaba peşinen ödenecektir.
7.2. Satılan malın Mülkiyeti satıcıya aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamen ödenmesi ile birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin ödemesinin teslim süresinden bir gün öncesinde tamamlanmaması durumunda satıcı , herhangi bir ihtarda
bulunmaksızın ve ilam almaya gerek duymaksızın mal üzerindeki Mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve imkanlarını kullanmaya yetkilidir. Alıcı, mal bedelinin belirlenen sürede ödenmemesi nedeni ile satıcının mal üzerindeki tasarruf hakkına engel olmamayı şimdiden kabul ve beyan eder. Alıcı bu hakkın uygulanması esnasında doğabilecek her türlü masrafı ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder.
MADDE 8-SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
8.1Tarafların bu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler kesin sürelerdir. Aşağıda bulunan sebepler haricinde kesinlikle süre uzatımı yapılmayacaktır.
8.2Satıcı ‘dan kaynaklanan sebepler; Satıcı tarafından verilen yazılı emir ile işin tamamının veya bir kısmının durdurulması, İş programına işin yapılacağı bölümlerin Satıcı tarafından tesliminin gecikmesi, Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme, sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması, Satıcı’nın sebep olduğu diğer gecikme sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde ALICININ kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 9.2. Maddesinin uygulamasında teslimattan 15 gün evvel alıcıya bildirilecektir.
8.3.Mücbir Sebepler; Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi, İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, Kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi (ALICININ veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.), İşin hükümet tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebi ile işin Satıcı tarafından durdurulması, İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebeplerden dolayı satıcı alıcıya derhal bilgi verip karşılıklı mutabakata varılması sağlanacaktır.Alıcı veya satıcı tarafından uyuşmazlık durumunda Satıcıya alıcı
tarafından ödenen bedel aynen iade edilecektir.İade süresi 10 içinde aynı hesaba iade edilecektir.
MADDE 9 -GECİKME CEZASI SATICININ HAKLARI
9.1. ALICI tarafından taahhüt edilen ödeme süresi geçtiği takdirde, yapılan satış sözleşmesi geçersiz hale gelecektir veya Ödemenin yapıldığı gün ile imza tarihi arasındaki fark teslim tarihini ileri yonde bir o kadar etkileyecektir.
ALICININ HAKLARI
9.2.Satıcı tarafından belirlenen tarihte teknenin Alıcıya teslim edilmemesi halinde satıcı tarafından alıcıya teslim edilmeyen her gecikilen gün için günlük 40 TL’sı tazminat ödenecektir.
9.3.Teslim süresinin gecikmesinin 30 günü aşması halinde Alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmakta olup, ödediği bedeli talep ve dava hakkı saklıdır.
MADDE 10- SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
10.1Sözleşme hükümlerinde değişiklik ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme imzalanması suretiyle gerçekleştirilebilir.
10.2Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer
alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
10.3Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir.
MADDE 11- ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
11.1 Alıcı tekneyi teslim tarihinde satıcı tarafından belirtilen adresten teslim alacaktır.
Teslimin belirtilen adres dışında bir adresten tesliminin talebi halinde anılı adrese taşıma masrafları Alıcı tarafından ödenecektir.
11.2.ALICI teslim aldığı tekneye gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu tekneyi , Satıcı tarafından belirlenen standartlar dahilinde konusunda ehil kişilerce teste tabi tutacağını aksi durumlarda mutlaka Satıcıya yazılı bildirecektir.
11.3.ALICI malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle ilgili Satıcıya yazılı bildirim yapmadığı takdirde tüm zarar ve ziyan yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.
MADDE 12 -MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI 12.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedelinden hariçtir. Taşıma sırasında malların sigorta edilmesi gereken koşullarda ALICI sorumludur.
12.2. ALICI’ya malzemelerin teslimi yapılması akabinde malzeme kalitesinden kaynaklı olmayan, montaj sonrası veya öncesi çıkabilecek tüm sorunlardan kaynaklı zarar ve ziyan kendi sorumluluğundadır. Sipariş formu gereği satıcının montajından sorumlu olmadığı malzemelerin montajı sırasında ortaya çıkan hasar ve ziyanlardan alıcı sorumlu olup , satıcıya rücu edemez.
MADDE 13 -ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
13.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Urla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 14-YÜRÜRLÜK
14.1 İş bu sözleşme …14… madde olarak ve ekleri taraflarca okunup kabul edilmiş ve -2- (iki ) nüsha olarak imzalanarak 19.10.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
SATICI FİRMA ALICI
NETA GEMİ SANAYİ KEMAL DERİ ………..
