Adıyaman Bölgesi Mud Pit Sıvısı, Sondaj Çamuru ve Sondaj Suyu Nakliye Hizmet Alımına Ait Sözleşme Taslağı

(1)

Adıyaman Bölgesi Mud Pit Sıvısı, Sondaj Çamuru ve Sondaj Suyu Nakliye Hizmet Alımına Ait Sözleşme Taslağı

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2020 / 747005 TPIC Dosya No: SAH-20PJM-1561

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta Turkish Petroleum International Company Ltd. (bundan sonra

“İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………

(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1.İdare’nin adresi : Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 (06830) Gölbaşı/ANKARA Tel No : 0312 285 44 55

Faks No : 0312 285 38 09

Elektronik Posta Adresi: gtpc-tpichizmet@tpic.com.tr

2.2.Yüklenici’nin Tebligat Adresi : ………

Tel No : ………

Faks No : ………

Elektronik Posta Adresi : ………

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3- Sözleşmenin Dili

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Sözleşmenin Konusu

4.1. İdare’nin ihtiyacı olan ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 12 Ay süre ile Adıyaman bölgesinde TPIC’in sondaj işlemlerinin sürdüğü lokasyonlar arasında 100.000 Ton Mud Pit Sıvısının, 10.000 Ton Sondaj Çamurunun nakli ile 15.000 Ton kule Sondaj Suyunun temini ve nakliye hizmetinin Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

4.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek hizmet, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun şekilde yerine getirilecektir.

Madde 5- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………. bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan hizmetin bedelinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenici’nin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

(2)

Madde 6- Sözleşme Bedeline Dahil Giderler

6.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile Yüklenici’nin çalıştıracağı personele ait tüm işçilik hak ve alacakları, eğitim, ulaşım, nakliye ve yaptırılması gerekli ise her türlü sigorta giderleri, Kamu İhale Kurumuna ödenmesi gereken masraflar, ihale karar masrafları ve işin Teknik Şartnameye uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli tüm masraflar ve benzeri masraflar sözleşme bedeline dahildir. Sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve karar teyit pulu giderlerinin tamamı ayrıca Yükleniciye aittir. Bahsi geçen giderler Yüklenici tarafından karşılanarak dekont veya makbuzu ilk hakedişten önce İdareyle paylaşılacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yüklenici’ye ödenecektir.

6.1.2. İlgili mevzuat uyarınca petrol arama kuyularında katma değer vergisi (KDV) muaf olup, sözleşme bedeline dâhil edilmeyecek İdare tarafından Yükleniciye ödenmeyecektir, ancak üretim kuyularında KDV muafiyeti uygulanmayacaktır, aylık hakedişler düzenlenirken kuyu çalışmasına göre muafiyet uygulaması yapılacaktır. Arama veya Üretim kuyularına ait detaylı bilgi idare tarafından belirtilecektir.

Madde 7- Sözleşmenin Ekleri

7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdare’yi ve Yüklenici’yi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

SIRA

NO HİZMETİN TANIMI ^MİKTAR_(TON) BİRİM FİYAT (TL/TON)

TOPLAM FİYAT (TL) 1

ADIYAMAN BÖLGESİ MUD PIT SIVISI NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ (ENJESİYON KUYUSU İLE LOKASYON ARASI TEK YÖN 0-25 KM ARASI

MESAFELER İÇİN)

10.000 2

ADIYAMAN BÖLGESİ MUD PIT SIVISI NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ (ENJESİYON KUYUSU İLE LOKASYON ARASI TEK YÖN 26-50 KM

ARASI MESAFELER İÇİN)

10.000 3

25.000 4

24.000 5

20.000 6

10.000

7

ADIYAMAN BÖLGESİ MUD PIT SIVISI NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ (ENJESİYON KUYUSU İLE LOKASYON ARASI TEK YÖN 201 KM VE

ÜZERİ MESAFELER İÇİN)

1.000

8

ADIYAMAN BÖLGESİ SONDAJ ÇAMURU NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ (ENJESİYON KUYUSU İLE LOKASYON ARASI TEK YÖN 0-50 KM ARASI

MESAFELER İÇİN)

2.000

9

ADIYAMAN BÖLGESİ SONDAJ ÇAMURU NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ (ENJESİYON KUYUSU İLE LOKASYON ARASI TEK YÖN 51-100 KM

6.000

10

ADIYAMAN BÖLGESİ SONDAJ ÇAMURU NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ (ENJESİYON KUYUSU İLE LOKASYON ARASI TEK YÖN 101-200 KM

1.500

11

ADIYAMAN BÖLGESİ SONDAJ ÇAMURU NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ (ENJESİYON KUYUSU İLE LOKASYON ARASI TEK YÖN 201 KM VE

ÜZERİ MESAFELER İÇİN)

500

12 ADIYAMAN BÖLGESİ SONDAJ SUYU TEMİN VE NAKLİYE HİZMETİ 15.000

(3)

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) İdari şartname 2) Sözleşme taslağı 3) Teknik şartnameler 4) Yazılı açıklamalar (varsa) 5) Birim fiyat teklif cetveli 6) İSG Teknik Şartnamesi Madde 8- İşin Süresi

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 Ay’dır.

Madde 9- İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

9.1. İşin yapılacağı yer/yerler: TPIC Adıyaman Bölgesi Arama ve Üretim Sahaları.

9.2. İşin Başlama ve Bitiş Tarihi:

İşin Başlama Tarihi ..../…. /2020 İşin Bitiş Tarihi: ..../…./.2021

“Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler

10.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Sipariş tutarının en az %6’sı kadar ……… TL (………...TL) kesin teminat mektubu alınmıştır.

10.2. Kesin teminat mektubu süresiz olacaktır.

10.3. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden süresiz ek kesin teminat alınır.

10.4. Kesin Teminatın İadesi: Kesin teminat, sipariş veya ihale konusu alımın ihale dokümanına uygun bir şekilde yapılıp teslim edilmesini müteakip, Yüklenici’nin İdare’ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesinin ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye ibrazının ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilir. İdare ihtiyaç duyması halinde kesin teminatı süresi dolana kadar muhafaza edebilir.”

Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları

11.1. Ödeme Yeri: İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler TPIC Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu hizmetin, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde verilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

11.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı:

11.2.1. Teklifler verilen mesafe aralıklarına göre ton bazlı alınacaktır (TL/TON).

Hakedişler birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen lokasyon ile enjeksiyon kuyusu arası (tek yön) mesafe aralıklarına verilen (TL/TON) üzerinden düzenlenecektir.

Ücretlendirme Mud Pit sıvısı için; sondaj kulesi ile enjeksiyon kuyusu arasındaki tek yön mesafenin birim fiyat teklif cetvelindeki (TL/TON) karşılığı dikkate alınarak taşınan miktar (TON) x Birim Fiyat (TL/TON) şeklinde hesaplanacaktır.

Sondaj çamuru için; yükleme yapılacak lokasyon ile boşaltma yapılacak lokasyon arasında kalan tek yön mesafenin birim fiyat teklif cetvelindeki (TL/TON) karşılığı dikkate alınarak taşınan miktar (TON) x Birim Fiyat (TL/TON) şeklinde hesaplanacaktır.

Sondaj suyu için; ilgili işe konu lokasyona en yakında bulunan (İdare tarafından yetkilendirilmiş lokasyon personelinin uygun bulduğu) taşınan miktar (TON) x Birim Fiyat (TL/TON) şeklinde hesaplanacaktır.

(4)

Yüklenici bunun dışında işi ifa etnek için bulunduğu konumdan gelişi, geri dönüşü ve işin ifası sırasında yaptığı dönüş mesafesi için herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMA

Sondaj Kulesi ile Enjeksiyon kuyusu arasındaki mesafe: 80 Km

Teklif Cetvelinde bulunan Km aralığında 76-100 Km aralığında olduğundan 4. Sırada bulunan birim fiyat: 30,00 TL/Ton olduğu ve 20 Ton taşıma yaptığı varsayılırsa,

Hakediş: (20 Ton) x ( 30,00 TL/Ton ) = 600,00 TL olarak hesaplanacaktır.

11.2.2. Yüklenici o ayki işlere ait toplam bedeli içeren faturayı, İdare tarafından onaylanan iş teslim tutanaklarını, çalışan sürücülere ait aylık sigorta primleri bildirgesini, SGK Tahakkuk fişi ile bunun ödendiğine dair makbuz/dekontları, SGK ihale konusu işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi, sürücülerin maaşlarının ödendiğine dair banka dekontları, bordro ve tahakkuk fişleri, araç sigorta ve kasko belgelerini İdarenin Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 06830 Gölbaşı-Ankara adresine gönderecektir.

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz İdare’ye ulaşmasını müteakip 30 gün içinde İdare Yüklenici’nin beyan etmiş olduğu hesap numarasına hakedişini yatıracaktır.

Puantajların onaysız gelmesi durumunda ödeme yapılmayacak ve puantajların İdare’ye eksiksiz olarak iletilmesine kadar geçen sürede Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Fatura ile birlikte bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına dair son 15 gün içinde alınmış güncel vergi borcu bildiriminin gönderilmesi gerekmektedir.

Vergi borcu olması durumunda, yasa gereği İdare, Yüklenici’nin hakedişinin ilgili kısmını vergi dairesine yatırmak zorunda olup İdare’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumda, Yüklenici İdare’den herhangi bir isim altında tazminat hak veya ödeme talep edemez.

Madde 12- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 13- Fiyat Farkı

13.1. İhale konusu iş için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 14- Alt Yüklenici’lere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

Yüklenici, bu sözleşme ile ilgili hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde bir başkasına devredemez, alt yüklenici tayin edemez.

Madde 15- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi

15.1 Yüklenici bu sözleşmenin eki olan Teknik Şartnamelerde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Yüklenici’nin, İdare haber verdikten sonra en geç 4 saat içinde talep edilen hizmeti yerine getirmemesi, araçların arızalanması durumunda da 4 saat içerisinde arızayı gidermemesi veya aynı kapasitede

(5)

diğer bir aracını kullanıma sunmaması durumunda, araç başına tanınan süreyi aşan her bir saat için sözleşme bedelinin %0,01’si (on binde biri) oranında ceza Yüklenici’nin ilk hak edişinden kesilecektir.

15.2. Yüklenici tarafından Teknik Şartnamelerde diğer belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine uyulmaması halinde, İdare yetkililerinin yazılı ikazına müteakip, Yüklenici tarafından söz konusu eksiklikler 2 (iki) gün içinde giderilecektir. Eksiklikler giderilmez ise; beher gün için ve her bir eksiklik için ayrı olarak sözleşme bedelinin

%0,1’si (binde biri) oranında ceza Yüklenici’nin ilk hak edişinden kesilecektir. Bu eksikliklerin ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle üç kez tekrarlanması durumunda, 4735 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %20'sini geçmeyecektir.

15.3. Gecikme cezası Yüklenici’ye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yüklenici’den ayrıca tahsil edilir.

15.4. Bu gecikme ihtarının Yüklenici’ye tebliğinden itibaren 10 (on) günü geçtiği ve İdare uygun gördüğü takdirde Sözleşmeyi feshedebilecektir.

15.5. Yüklenici’ye kesilen cezaların toplamı sözleşme bedelinin %20’sini geçmesi halinde her hangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın İdare sözleşmeyi feshedebilir.

15.6. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15.7 Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 16- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

16.1. Mücbir Sebepler: Yüklenici’nin neden olmadığı ve Yüklenici’nin kontrolünde olmaksızın Yüklenici’nin bu sözleşmede anılan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen neden ve olayların meydana gelmesi durumunda, Yüklenici’nin bu olayın meydana geldiği tarihi izleyen 5 (beş) gün içinde olayın varlığını ispat eden resmi belgeler ile birlikte İdare’ye yazılı olarak bildirimde bulunması kaydı ile aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

a) Doğal afetler, b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

16.1.1. 16.1’e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

16.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı Yüklenici’ye bildirilir. Bu durumda Yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) iş günü içinde İdare’ye bildirir.

16.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

(6)

16.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler:

16.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini Yüklenici’nin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yüklenici’ye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve Yüklenici’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, Yüklenici’nin İdare’ye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

16.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 17- Sözleşmenin Devir Şartları

Bu sözleşme hiç bir koşulda başka bir Yüklenici’ye devredilemez.

Madde 18 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması

18.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenici’nin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İdare ve Yüklenicinin karşılıklı olarak mutabık kalması şartıyla işin başlama tarihi, c) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

18.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 19- Yüklenici’nin Yükümlülükleri

19.1.Yüklenici’nin Genel Yükümlülükleri

Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu hizmeti, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. İdare’nin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde Yüklenici, İdare’nin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 20- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İşin Tasfiyesi 20.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdare’yi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yüklenici’ye yaptırılabilir.

20.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenici’nin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

(7)

20.3.Yükleniciye, sözleşmenin feshi dâhil hiçbir hal ve şartta, gerçekleşen iş bedeli haricinde ödeme yapılmayacaktır.

Madde 21- Mevzuata Uygunluk

Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,

(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,

(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdare’yi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.

Madde 22- Yüklenici’nin Tazmin Sorumluluğu

22.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yüklenici’ye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 23- Sigorta

İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde Yüklenici’ye aittir.

Madde 24- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler

İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.

Madde 25- Yüklenici’nin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenici’nin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 26- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler

Yüklenici sözleşme konusu işi yaparken gerekli olan malzemelerin sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilenlerini, İdare’nin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 27- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 27.1. İdare’nin Sözleşmeyi Feshetmesi

27.1.1. Yüklenici herhangi bir ad altında zarar – ziyan talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kesin teminatın iadesinde işbu sözleşmenin 10.6. maddesi hükümleri uygulanır.

27.1.2. Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

(8)

(a) Yüklenici’nin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdare’nin on (10) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenici’nin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

(c) Yüklenici’nin teknik şartnameye uygun olarak hizmetin verilmediğinin tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

27.2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Ancak Yüklenici’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdare’nin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

27.3. Yüklenici’nin Sözleşmeyi Feshetmesi

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenici’nin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdare’ye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

27.4. Fesih Tarihinin Belirlenmesi

27.4.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenici’nin fesih talebinin İdare’ye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yüklenici’ye bildirilir.

27.4.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yüklenici’den tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yüklenici’den tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenici’nin borcuna mahsup edilemez.

27.4.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır.

Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdare’nin uğradığı zarar ve ziyan Yüklenici’ye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir Yüklenici’ye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

(9)

27.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler

27.5.1. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yüklenici’ye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

27.5.2. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yüklenici’ye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

27.5.3. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

27.5.4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici’nin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,

b) Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenici’nin borcuna mahsup edilemez.

Madde 28 – Yüklenici’nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluğu Veya Mahkumiyeti 28.1. Yüklenici’nin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

28.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 29 – Yüklenici’nin Ceza Sorumluluğu

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 30- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 31- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 32-Diğer Hususlar

32.1. Sözleşme bitiminden önce Yüklenici’nin bu sözleşme şart ve koşulları aynı kalmak koşulu ile bahse konu hizmeti vereceğini taahhüt etmesi ve İdarenin de bu durumu uygun görmesi halinde, bu sözleşme farklı periyotlarla en fazla süresi kadar uzatılabilecektir.

32.2. Yüklenici sözleşme dahilinde işin yürütülmesi için çalıştırdığı personellerin kıdem ve ihbar tazminatı ile tüm işçilik hak ve alacaklarından sorumludur. Bu hususta, İdare'den herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İdare tarafından Yüklenici personeline her hangi bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı ile tüm işçilik hak ve alacaklarına dair bir ödeme yapılması halinde bu miktarlar Yüklenici 'ye rücu edilecektir. Bu miktarlar Yüklenici' ye ait var ise alacaklarından mahsup edilebileceği gibi genel hükümlere göre de tahsil edilebileceğini Yüklenici, peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

(10)

32.3. İş, teknik şartnameye, iş kanununa, trafik kanununa, vergi kanununa, sosyal sigortalar kanuna ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak yerine getirilecektir.

32.4. Araçların söz konusu işi ifasında meydana gelebilecek, İdarenin ve 3. Şahısların maddi- manevi zararına sebep olabilecek her türlü zararın giderilmesi Yüklenicinin sorumluğundadır.

32.5. Yüklenici söz konusu hizmetin aksamadan yürütülmesi için gerekli miktarda aracı ve personeli hazır bulundurmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Sözleşmenin ceza hükümleri uygulanır. Hizmete yeni araç eklenmesi durumunda, Yüklenici tarafından o araçlar için de İdari Şartname’de araçlar için istenen belgeler İdare’ye sunulmalıdır.

32.6.Yüklenicinin çalıştırdığı personel iş güvenliği, trafik ve çevre kurallarına uymak zorundadır. Yüklenici, iş güvenliği hususunda alması gereken tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu konuda tüm yasal sorumluluk Yükleniciye aittir.

32.7. Hizmetin gerçekleştirilmesinde ilgili yasal olarak istenilen tüm evrakların, donanımların ve yeterliliklerin sorumluluğu Yükleniciye aittir. İdare bundan dolayı gelecek hiçbir cezadan veya yaptırımdan dolayı sorumlu tutulamaz. İdareye gelebilecek her türlü ceza ve yaptırım Yüklenicinin ilk hakedişinden ya da kesin teminatından kesilir. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında valilikler, belediyeler ve il çevre müdürlükleri tarafından kesilecek tüm cezalar Yükleniciye rücu edilir.

32.8. Yüklenici, sözleşme öncesinde araç takip sistemlerine ait gerekli bilgi ve şifreleri İdare’ye sunacaktır.

32.9. Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen hizmet verecek araç sayılarını sağlamakla yükümlüdür.

32.10. Yeni kule veya lokasyon eklenmesi durumunda

Madde 33- Yürürlük

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 34- Sözleşmenin imzalanması

Bu sözleşme 34 (otuzdört) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/2020 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır, Yüklenici’nin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun İdarece onaylı sureti" İdare tarafından düzenlenip Yüklenici’ye verilecektir.

İDARE YÜKLENİCİ