HİDRO MOTOR VE HİDROLİK POMPA MAL ALIM SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi
İKN: 2020/683330
TPIC Ref.No: 99-20MSM-1505 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta Turkish Petroleum International Company Ltd. (bundan sonra “İdare”
olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ... (bundan sonra
“Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1.İdarenin adresi : Bahçelievler Mah. 279. Sok. No:2 06830 Gölbaşı - ANKARA Tel No : 0312 285 44 55
Faks No : 0312 285 38 09
Elektronik Posta Adresi: tpicsatinalma@tpic.com.tr
2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi: ...
Tel No : ...
Faks No : ...
Elektronik Posta Adresi: ...
2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Sözleşmenin Konusu
4.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan HİDRO MOTOR VE HİDROLİK POMPA belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.
4.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun şekilde teslim edilecektir.
Madde 5- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşmenin türü birim fiyat sözleşme olup, sözleşmenin konusu ekte ayrıntılı malzeme listesi bulunan HİDRO MOTOR VE HİDROLİK POMPA için KDV hariç toplam ... TL bedel ile alımıdır.
Madde 6- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Siparişte bildirilen şantiyede malın araç üstünde teslimine kadar olan nakliye dahil tüm giderler Yüklenici’ye aittir.
Madde 7- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler Damga vergisi ve komisyon karar teyid pulu Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Bahsi geçen giderler Yüklenici tarafından karşılanarak dekont veya makbuzu ilk hakedişten önce İdareye iletilecektir.
Madde 8- Sözleşmenin Ekleri Sipariş listesi.
Teknik şartname
Madde 9- Sözleşmenin Süresi
Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 aydır.
Madde 10- Malın Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı 10.1. Malın Teslim Edilme Yeri: Lüleburgaz – Kırklareli
10.2. İşe Başlama Tarihi: İşe başlama tarihi bu sözleşmenin imzalandığı tarihtir.
10.3. Teslim Şekli: Teslimat 10.1. maddede belirtilen yerde uluslararası nakliyeye uygun şekilde paketlenerek teslim edilecektir.
10.4. Teslimat Programı: Sözleşme konusu mallar aşağıda sunulan teslimat programına göre teslim edilecektir.
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ
S.NO MALZEMENİN TANIMI
1 Rotasyon Hidromotor Rexroth A6VM107HD2/63WVZBO10B
15 ŞUBAT 2021 TESLİMAT 2 Rotasyon Hidromotor Rexroth
A6VM160HD2/65WVZBO10B
15 ŞUBAT 2021 TESLİMAT 3 Hidropompa Kawasaki K3VL140 Frezeli Bağlantı Kep
ve Rekorları İle Birlikte Motor Bağlantı Flanşı Dahil
15 ŞUBAT 2021 TESLİMAT 4 Hidropompa Kawasaki K3VL45 Frezeli Tandem Kitli
Bağlantı Kep ve Rekorları İle Birlikte
15 ŞUBAT 2021 TESLİMAT 5 Hidropompa Kawasaki K3VL28 Frezeli Tandem Kitli
Bağlantı Kep ve Rekorları İle Birlikte
15 ŞUBAT 2021 TESLİMAT 6
DİŞLİ POMPA BUCHER P212/19-19-8,5 3LÜ TANDEM BAĞLANTILI ŞEKİLDE 5 SET YAPILACAK Rekor Kep Dahil
15 ŞUBAT 2021 TESLİMAT
10.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (on) takvim günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11- Teminata İlişkin Hükümler
11.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı Sipariş tutarının en az %6’sı kadar olmak üzere ...TL kesin teminat alınmıştır.
11.2. Kesin teminat mektubunun süresi ..../…./... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
11.3 Ek kesin teminat
Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.4. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.5. Kesin Teminatın İadesi: Kesin teminat, sipariş veya ihale konusu alımın şartname ve sözleşmesine uygun bir şekilde yapılıp, teslim edilmesini müteakip, TPIC’e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Vergi Dairesi’nden alınacak borcu yoktur belgelerinin İdare’ye ibrazının ardından yine sipariş veya sözleşmesinde belirtilen esaslara göre iade olunur. İdare ihtiyaç duyması halinde kesin teminatı süresi dolana kadar muhafaza edebilir.
Madde 12- Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme Yüklenicinin belirtmiş olduğu hesap numarasına bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda havale edilmek sureti ile yapılacaktır.
12.2. Ödemeye esas para birimi TL dir. Mal bedeli sipariş mektubunda belirtilen para birimi cinsinden sipariş süresince sabittir.
12.3. Alınan malların bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınacaktır.
12.3. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesini müteakip 30 gün içinde Yüklenicinin belirttiği banka hesap numarasına havale olarak ödeme yapılacaktır.
12.4. Fatura ile birlikte bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına dair son 15 gün içinde alınmış güncel vergi borcu bildiriminin gönderilmesi gerekmektedir.
12.5. Sözleşmeye konu mal irsaliye ve teslim tutanağı ise teslim yeri olarak belirtilen adrese, fatura ise İdareye gönderilecektir.
12.6. Ambalaj, sigorta, nakliye vb. masraflar sipariş mektubunda aksi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Taahhüdün tamamen yerine getirilmesine ait bütün masraflar (vergiler, resim ve harçlar vb.) Yükleniciye aittir.
12.7. Faturalarda dosya numarası, fatura kapsamındaki mal tanımı, birim fiyat, miktar, toplam fiyat bilgileri ve İdare tarafından sipariş mektubunda belirtilen diğer bilgiler yer alacaktır.
12.8. Döviz olarak sipariş edilen mallar için düzenlenen faturalarda, fatura tarihinden bir gün önceki TCMB döviz alış kuru dikkate alınacaktır.”
12.1.Ödeme Koşulları ve Zamanı: Teslim alınan malzemeler için ödeme gerekli kontroller yapıldıktan sonra 30 gün içinde yapılacaktır.
Madde 14- Fiyat Farkı
14.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
Yüklenici, bu sözleşme ile ilgili hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde bir başkasına devredemez, alt yüklenici tayin edemez.
Madde 16- Gecikme Cezası
16.1. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her gün için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,2 (bindeiki) oranında gecikme cezası uygulanır. Kesilecek toplam ceza tutarı sözleşme bedelinin %30 (yüzdeotuz) unu aşamaz.
16.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3. Gecikme cezasının sözleşme bedelinin % 30’unu (yüzdeotuz) aşması halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edebilir.
16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 17- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
17.1. Mücbir Sebepler: Yüklenici’nin neden olmadığı ve Yüklenici’nin kontrolünde olmaksızın Yüklenici’nin bu sözleşmede anılan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen neden ve olayların meydana gelmesi durumunda, Yüklenici’nin bu olayın meydana geldiği tarihi izleyen 5 (beş) gün içinde olayın varlığını ispat eden resmi belgeler ile birlikte İdare’ye yazılı olarak bildirimde bulunması kaydı ile aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler, b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.1.1. 17.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
17.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) iş günü içinde idareye bildirir.
17.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
17.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler:
17.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
17.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) iş günü içinde idareye bildirir.
17.3. Sözleşmenin 21.1. inci maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 18- Sözleşmenin Devir Şartları
Bu sözleşme hiç bir koşulda başka bir Yüklenici’ye devredilemez.
Madde 19- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
19.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
(a) Malın teslim yeri.
(b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
19.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 20- Yüklenici’nin Yükümlülükleri 20.1.Yüklenici’nin Genel Yükümlülükleri
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
20.2. Malların Taşınması
Malların teslim yerine kadar taşınmasına ilişkin tüm nakliye masrafları Yüklenici’ye aittir.
Madde 21- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, işin tasfiyesi 21.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
21.3.Yükleniciye, sözleşmenin feshi dâhil hiçbir hal ve şartta, gerçekleşen iş bedeli haricinde ödeme yapılmayacaktır.
Madde 22- Ambalajlama
Sözleşme konusu mal, aksi kararlaştırılmadığı durumlarda demir yolu, kara yolu, hava yolu ile sevki esnasında hasar görmeyecek ve dış etkenlerden dolayı bozulmasını önleyecek şekilde ambalajlanacaktır. Ambalaj üzerine TPIC referans numarası ve konusu ile sevk adresi yazılacaktır. Malın belirtilen şartlarda ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.
Madde 23- Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.
Madde 24- Yüklenici’nin Tazmin Sorumluluğu
24.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.
24.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.
24.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.
Madde 25- Sigorta
Yüklenicinin malzemeleri teslim edeceği noktaya kadar sigorta ettirmemesi halinde ortaya çıkan zararlar Yüklenici’ye aittir.
Madde 26- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
Madde 27- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.
Madde 28- Yüklenici’nin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 29- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 30- Garanti
Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 1(bir) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
Madde 31- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 31.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin on ( 10) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
31.2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Ancak Yüklenici’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
31.3. Yüklenici’nin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenici’nin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
31.4. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
31.4.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenici’nin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
31.4.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yüklenici’den tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenici’nin borcuna mahsup edilemez.
31.4.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır.
Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
31.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
31.5.1. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
30.5.2. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
31.5.3. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
31.5.4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 32- Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkûmiyeti
32.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
32.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 33 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
33.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
33.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli
hale getirilmesinin imkânsız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 34 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 35- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 36- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 37- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 38- İmza
Bu sözleşme 38 (otuzsekiz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/2021 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip Yüklenici’ye verilecektir.
İDARE YÜKLENİCİ
