MAL ALIMI İHALELERİNE AİT TİP KISA SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası: Hastane 2020-2021/934.01.11 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Başkent Üniversitesi Hastanesi (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……… (bundan sonra
“Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin adresi: Yukarı Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:45, 06490 Çankaya/Ankara
Tel no: 0312 2466865 Faks no: 0312 2127711
2.2. Yüklenicinin tebligat adresi:
Tel no:
Faks no:
Elektronik posta adresi:
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde
bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşme Konusu İşin Tanımı
3.1. Sözleşme konusu iş/alım 3 Bölüm, Mikrobiyoloji Sarf Malzemeleri ile Cihaz Kurulum Karşılığı Kan Kültürü ve Bakteri Tanımlama Malzemeleri Alımına ait ayrıntılar sözleşme ekinde yer alan ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 4- Sözleşmenin Bedeli
4.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış aşağıdaki Ürün Listesi Cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan KDV Hariç ……….. TL (rakam) ve ………Türk Lirası (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
1. Bölüm: Mikrobiyoloji Sarf Malzemeleri Sıra
No Malzeme Adı Miktar Birimi Marka Birim
Fiyat TL
Toplam Fiyat (KDV Hariç)
TL 1 CRYPTOSPORIDIUM KASET TEST (20
TEST) 5 Kutu
2 ENTAMOEBA HİSTOLYİCA ANTİJEN TEST 15 Kutu 3 GİARDİA KASET TEST (20 TEST) 15 Kutu
4 HPSA (CERTEST)20 TEST 30 Kutu
5 KİST HİDATİK KART 25 TEST 6 Kutu
6 MALARIA KASET TEST (20 TEST) 5 Kutu
7 MYCOPLAZMA IES 20 TEST 20 Kutu
8 NOROVİRÜS KASET TEST (20 TEST) 8 Kutu
9 ROTAVİRÜS/ADENOVİRÜS KOMBİ-KASET
RN1003 35 Kutu
10 STREPTO SLİDEX KİT 10 Kutu
11 AGAR BACTERIOLOGICAL GR. 1.000 Gr.
12 BACTO (TM) PEPTONE 1.000 Gr.
13 BLOOD AGAR BASE CM 055 B 10.000 Gr.
14 BRAİN HEART INFUSION BROTH 1.500 Gr.
15 CARY BLAIR TRANSPORT MED. GR. 500 Gr.
16 D-COCCOSEL AGAR GR. 51025 5.000 Gr.
17 EOSİN METHYLENE BLUE AGAR 10.000 Gr.
18 GR(-) BAKTERİ+MOTILITY TEST MEDIUM
GR. 1.000 Gr.
19 HEKTOEN ENTERİC AGAR 7.500 Gr.
20 LYSİNE DECARBOXYLASE BROTH 1.000 Gr.
21 METİL RED BESİYERİ MRVP 105712 GR. 1.000 Gr.
22 MONNİTOL SALT AGAR 7.500 Gr.
23 MUELLER HİNTON II AGAR 50.000 Gr.
24 OXOID SIMMONS CITRATE AGAR CM 155
B 1.000 Gr.
25 OXOID SORBITOL MAC CONKEY AGAR
CM 813 B 500 Gr.
26 OXOID UREA AGAR BASE 500 GR. 1.000 Gr.
27 SABOURAUD DEXTROSE AGAR 7.000 Gr.
28 TCBS AGAR 7.000 Gr.
29 TRYPTİC SOY BROTH 1.000 Gr.
30 TRİPLE SUGAR IRON AGAR CM277B 4.000 Gr.
31 Thıoglycollate Fluıd Medıum 500GR (OXOID:
CM173B) 500 Gr.
32 AMPİCİLLİN 2UG 231263 80 Adet
33 CEFADROXYL 30UG 254758 100 Adet
34 CEFINAZ DISK 231650 5 Adet
35 CEFIXIME 5 MCG DİSKİ 231664 100 Adet
36 CEFOTAXIME 5UG 291308 120 Adet
37 CEFOTAXIME KLAVULANIC ACID
(KARTUŞ) 120 Adet
38 CEFOXITIN 30ÆG CT 119 B 120 Adet
39 CEFPODOXIME CPD-10 100 Adet
40 CEFTAZIDEME 10UG 232227 120 Adet 41 CEFTRIAXONE 30ÆG CT 417 B 100 Adet
42 CEPHALEXIN 30 MG 100 Adet
43 ERTAPENEM 10UG 100 Adet
44 FOSFOMYCIN/TROMETAMOL OXOID CT
183 B 200UG 100 Adet
45 FURAZOLIDONE DISKI 5 Adet
46 FUSIDIC ACID 291277 10UG 80 Adet
47 GENTAMICIN 30UG 232228 80 Adet
48 LINEZOLIN 10UG 232184 80 Adet
49 MOKSİFLOKSASİN A.B.D 5UG 100 Adet
50 NITROFURANTOIN F/M 100 100 Adet
51 OXOID AMIKACIN 30 ÆG CT 107 B 100 Adet 52 OXOID AMOXYCILLIN/CLAVULANIC ACID
30ÆG CT 223 B 100 Adet
53 OXOID AMPICILLIN / SULBACTAM 1:1
20ÆG CT 520 B 100 Adet
54 OXOID AMPICILLIN 10ÆG CT 003 B 100 Adet 55 OXOID AZTREONAM 30ÆG CT 264 B 100 Adet
56 OXOID BACITRACIN 10 UNITS CT 005 B 5 Adet 57 OXOID CEFEPIME 30ÆG CT 771 B 100 Adet
58 OXOID CEFTAZIDIME/CLAVULANIC ACID
CT 1597 B 120 Adet
59 OXOID CEFUROXIME 30MG. CT 127 B 100 Adet 60 OXOID CIPROFLOXACIN 5ÆG CT 425 B 120 Adet 61 OXOID CLINDAMYCIN 2ÆG CT 064 B 80 Adet 62 OXOID ERYTHROMYCIN 15ÆG CT 020 B 80 Adet 63 OXOID GENTAMICIN 10ÆG CT 024 B 100 Adet 64 OXOID IMIPENEM 10ÆG CT 455 B 100 Adet 65 OXOID LEVOFLOXACIN CT 1587 B 5UG 100 Adet 66 OXOID MEROPENEM 10ÆG CT 774 B 100 Adet 67 OXOID NORFLOXACIN 10ÆG CT 434 B 100 Adet 68 OXOID NOVOBIOCIN 30ÆG CT 038 B 5 Adet 69 OXOID OFLOXACIN 5ÆG CT 446 B 100 Adet 70 OXOID OPTOCHIN DİSKİ VİAL DD 001 A + 10 Adet 71 OXOID OXACILIN 1ÆG CT 159 B 20 Adet 72 OXOID RIFAMPICIN 5ÆG CT 207 B 80 Adet 73 OXOID TETRACYCLINE 30ÆG CT 054 B 100 Adet 74 PEFLOXACIN A.B. DİSKİ 5UG 5 Adet 75 PENİCİLLİN 1 ÜNİTE 291285 80 Adet
76 PIPERACILLIN TAZOBACTAM 30UG-6UG
232229 100 Adet
77 TAXO DİSK V FAKTÖR 5 Adet
78 TAXO DİSK X FAKTÖR 5 Adet
79 TEICOPLANIN 30ÆG CT 647 B 80 Adet 80 TRIMETHOPRIM/SULPHAMETHOXAZOLE 2
CT 052 B 1.25-23.75UG 120 Adet
81 VANKOMYCIN 5MG 231352 60 Adet
82 X-V FAKTÖR DİSKİ 5 Adet
83 BRUCELLA ABORTUS ANTİSERUMU
HIFZISIHA 2 Adet
84 BRUCELLA ROZE BENGAL 20 Adet
85 CROM. S.PAPATYPHİ A (O) 5 ML 30 ML 86 CROM. S.PAPATYPHİ B (O) 5 ML 30 ML
87 CROM. S.TYPHİ (H) 5 ML 30 ML
88 CROM. S.TYPHİ (O) 5 ML 30 ML
89 MONO SPOT 50 TEST 5 Adet
90 CEFTRIAXONE E TEST 100 Test
91 E TEST (IMIPENEM) 100 Adet
92 E TEST DAPTOMYCIN 100 Adet
93 E TEST ERTAPENEM BİO.531606 100 Adet
94 MEROPENEM E TEST 100 Adet
95 PENİSİLİN E TEST 100 Adet
96 TIGECYCLIN E TEST 100 Test
97 VANCOMYCIN E TEST 1.200 Test
98 COLOMBİA AGAR (KOYUN KANLI) HAZIR
PLAK 18.000 Adet
99 KANLI/EMB HAZIR BESİYERİ 70.000 Adet
100 SALMONELLA O ANTİSERUM FACTOR 2
GROUP A 3 Adet
101 SALMONELLA O ANTİSERUM FACTOR 4-5
GROUP B 3 Adet
102 SALMONELLA O ANTİSERUM FACTOR 7 3 Adet 103 SALMONELLA O ANTİSERUM FACTOR 8 3 Adet 104 SALMONELLA O ANTİSERUM FACTOR 9 3 Adet 105 SALMONELLA O ANTİSERUM POLY A 3 Adet
106 SALMONELLA O ANTİSERUM POLY B 3 Adet 107 SHIGELLA ANTISERUM POLY GRP A 3 Adet 108 SHIGELLA ANTISERUM POLY GRP A1 3 Adet 109 SHIGELLA ANTISERUM POLY GRP B 3 Adet 110 SHIGELLA ANTISERUM POLY GRP C 3 Adet 111 SHIGELLA ANTISERUM POLY GRP D 3 Adet
112 VIBRIO CHOLEROE ANTISERUM INABA
3ML 2 Adet
113 VIBRIO CHOLEROE ANTISERUM OGAWA
3ML 2 Adet
114 VIBRIO CHOLEROE ANTISERUM POLY
DIFCO 3ML 2 Adet
115 ATCC 25922 ESCHERICHIO COLİ 2 Adet
116 ATCC 27853 P AERUGİNOSA 2 Adet
117 ATCC 29212 ENTEROCOCCUS FOECOLİS 2 Adet 118 ATCC 29213 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 2 Adet 119 ATCC 49619 STREPTOCOCCUS
PNEUMONİAE 2 Adet
120 ATCC 49766 HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE 2 Adet
121 COLİSTİN MİKROBUYYON DİLİSYON TESTİ 10 Kutu
Teklif Toplamı (KDV Hariç)……….………..Türk Lirasıdır. TOPLAM
4.2. Mal alımında ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 5- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler 5.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar
5.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim, harçlar, teknik şartnamede istenilen malzemeler, aksesuarlar, garanti ve benzeri giderler sözleşme bedeline dâhildir.
5.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
5.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler
5.2.1 Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, montaj, sigorta, eğitim, garanti vb.
sözleşme bedeline dâhildir.
Madde 6 - Sözleşmenin ekleri
6.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
6.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Sözleşme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar
6.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 7 - Sözleşmenin süresi
7.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 1 ( bir) yıldır.
Madde 8 - İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 8.1. Mal alımı işinin teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 8.1.1. Başkent Üniversitesi Hastanesi teslim yerleri
Alıma konu ekli listede belirtilen Malzemelerin Başkent Üniversitesi Hastanesi Teknik Şartnamesine uygun olan sarf malzemeleri orijinal ambalajları ile 7 gün içinde kurumun Mikrobiyoloji Laboratuarlarına muayene komisyonun onayından sonra teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Tüm teslim giderleri toplam bedele dâhil olup, yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından teslim edilen malzemeler teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde, Yüklenici teslim edilen bu edilen malzemeler yerine bedelsiz olarak 10 (on) gün içerisinde şartnameye uygun olanları idareye teslim edecektir.
8.2. İşe başlama tarihi
8.2.1. Yüklenici, alım konusu muhtelif miktarlarda ekli listedeki malzemelerin teslimini sağlamak için sözleşme imzalandıktan sonra Madde 8.3.1. e göre teminine başlayacaktır. Bu alım için işe başlama tarihi, sözleşme imzalama tarihi olarak kabul edilecektir.
8.3. Teslim programı ve teslim tarihleri
8.3.1. Mal Alımına Söz konusu İşin Teslimatı;
Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben yüklenici en geç 7 (yedi) gün içerisinde madde 8.1.1. de belirtilen teslim mahalline teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket muayene- kabul işlemlerinden sonra gerçekleştirecektir. Alıma konu kalemler 1 (bir) yıllık malzeme miktarı olup AYLIK periyodlarla siparişe istinaden teslimatı gerçekleştirecektir.
Madde 9 - Teminata ilişkin hükümler 9.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
9.1.1. Yüklenici...[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.]
teminat olarak vermiştir.
9.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi mal alımına konu olan işin 6 (altı) Ay bitiş tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
9.1.3. Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden %6 ( yüzde altı ) oranında “ KESİN TEMİNAT “ alınacaktır
9.2. Ek kesin teminat alınmayacaktır.
9.3. Kesin teminatın geri verilmesi:
9.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği madde 12 de belirtilen hallerde olmadığını belgeleyecektir. Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve garanti süresi dolduktan sonra tamamı, Yükleniciye iade edilir.
9.3.2. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları 10.1. Ödeme yeri
10.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Başkent Üniversitesi Hastanesi Muhasebe Birimince yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu işin, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
10.2. Ödeme koşulları ve zamanı
10.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.
10.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 ( yüz elli ) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
Madde 11- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
11.1. Bu iş için avans Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
Madde 12 - Yüklenicinin yükümlülükleri 12.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
12.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve
oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malları teslim etmek ve kimyasal malzemelerin kullanımına dair gerekli eğitimi verecek personeli sağlamak zorundadır.
İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
12.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile
üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
Madde 13 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 13.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mal alımına konu olan işi süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
13.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mal alımına konu olan işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,5 binde beş oranında gecikme cezası uygulanır.
13.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
13.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
13.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği madde 37 de sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
13.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen mal alımına konu olan işin muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan işin sözleşme şartlarına uygun halde getirilerek değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim
imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde işin tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malların sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 14- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
14.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
14.1.1. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
14.1.2.Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
14.1.3.Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
14.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller;
14.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
14.2.2.İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
14.2.3.Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 15- Sözleşmede değişiklik yapılması
15.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz, ek sözleşme ancak İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla düzenlenebilir.
Madde 16 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 16.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
16.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen
maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği madde 37 de sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın geçici teminat varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 17- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
17.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 18- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 18.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
Madde 19 - Diğer hususlar
Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 20- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü
21.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 22- Sözleşmenin imzalanması
22.1. Bu sözleşme 22 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………tarihinde iki nüshaolarak imza altına alınmış ve bir.nüshası idarede bir nüshası yüklenicide alıkonulmuştur. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
İDARE YÜKLENİCİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Ali HABERAL Rektör
Ekler:
1. Şirket Ticari Sicil Gazetesi Ve İmza Sirküleri
