2.1. Müteahhidin Arsa Sahibine Karşı Hak ve Yükümlülükleri 50
2.1.1. Müteahhidin Arsa Sahibine Karşı Hakları 50
2.1.2.3. Müteahhidin Teslim Borcu 85
2.1.2.3.2. Teslim Tarihi ve Teslim Süresinin Uzatılması 90
Teslim ve teslim alma birbirinin karşıtı olan kavramlar olup biri arsa sahibi yönünden diğer iş sahibi yönünden edime ilişkin kavramlardır. Teslim ve teslim alma hak ve yükümlülüklerinin karşılıklı olarak aynı anda gerçekleşmesi gerekir.94 Taraflar sözleşmede inşaatın teslim edileceği tarihi
farklı şekillerde belirleyebilirler. Teslim tarihi kesin süreli olarak belirlenebilir. Sürenin gün ve ay olarak saptanması söz konusu olabilir. Örneğin 01.01.2015 olarak teslim tarihi belirlenebilir. Bu süre kesin olarak tayin edilmiş olan bir süredir. Kesin olarak belirlenen tarih geldiğinde arsa sahibinin herhangi bir süre vererek teslim gününü belirlemesine gerek yoktur. Belirlenen tarih geldiğinde teslim söz konusu olmazsa arsa sahibi temerrüde ilişkin haklarını kullanabilecektir.
Diğer yandan teslim için sözleşmede belirli bir tarih tespit edilmemiş de olabilir. Örneğin 2012 yaz sonu teslim tarihi olarak kararlaştırılmışsa burada belirlenebilir olmakla birlikte kesin bir tarih tespit edilmiş değildir. Ancak sözleşmede bu tarihin gelmesi halinde teslim edilmemesine yönelik kesin ifadeler ile herhangi bir süre verilemeyeceğine dair hükümler yoksa, arsa sahibi sürenin gelmesine rağmen teslim söz konusu değilse müteahhide bir süre verecek, bu sürenin sona ermesi itibarı ile de temerrüde ilişkin haklarına başvurabilecektir. Teslim tarihi taraflarca yanlış anlaşılmaya ve yoruma yer vermeyecek şekilde açıksa, Borçlar Kanunu’ndaki ifadesi ile “ borcun ifa edileceği gün müttefikan tayin edilmiş” demektir. Diğer yandan süre belirtilmemiş veya objektif ölçülere göre belirtilmesi de mümkün değilse kesin teslim tarihi olmadığı söylenebilecektir. Bu haliyle teslim tarihi işin mahiyeti ve tarafların iradesine göre belirlenecektir. Hakim, tarafların iradesini yorumlayarak bir teslim tarihine varmaya çalışacaktır.95
94 TANDOĞAN,H., age., c.2, s.127.
Teslime ilişkin uyuşmazlıklar uygulamada çoğunlukla tamamlanmamış inşaatlar için söz konusu olmaktadır. Ancak nadiren de olsa tamamlanmasına rağmen teslim edilmeme sebebi ile ortaya çıkan uyuşmazlıklar da söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde tamamlanmanın gerçekleşmesine rağmen teslim yapılmadığı durumlar için de sözleşmede kararlaştırılan sürenin gelmesine rağmen teslimden kaçınan müteahhide ihtar çekilerek temerrüde ilişkin hükümlerin uygulanması söz konusu olacaktır.96
Sözleşmede teslim süresinin işlemeye başlayacağı tarih herhangi bir şekilde belirlenebilir. Genellikle süre, yapı ve temel üstü ruhsatının alınması gibi olaylara bağlanmaktadır. Bu halde süre, gerçekleşmesine bağlanan bu olayların meydana gelmesiyle işlemeye başlayacaktır. Sürenin, örneğin temel üstü ruhsatının alınması ile işlemeye başlayacağı kararlaştırılmışsa, ruhsatın alınmasına kadar süre işlemeye başlamayacaktır. Bu durumun ise ilanihayet sürmesi beklenemez. Ruhsat alınması için ortalama makul sürenin ne olduğu tespit edilir ve somut olayın koşulları içerisinde bu ruhsatın alınabileceği süre belirlenir. Ancak böyle bir belirleme yoksa, arsa sahibinin arsayı müteahhide inşaat yapması için uygun şekilde teslim ettiği tarihten itibaren sürenin işlemeye başlayacağı ifade edilebilir. Taraflar sözleşmede belirledikleri süreleri tek başlarına değiştiremezler.
İnşaata başlanmış olmasına karşın süresinde teslim söz konusu olmamışsa teslim süresinin uzatılabilmesi mümkündür.
Zorunlu nedenlerin ortaya çıkması halinde sürenin uzatılması gündeme gelebilecektir. Sözleşmenin yapılmasından sonra inşaatın belirlenen sürede tamamlanmasını olanaksız kılan veya aşırı derece zorlaştıran olağanüstü nedenler ortaya çıkmışsa, teslim süresinin uzatılması hakkaniyet gereğidir. Ancak bu öngörülemeyen durumun ortaya çıkmasında müteahhidin kusurunun bulunmaması gerekir. Örneğin inşaatın yapımı
96 KOSTAKOĞLU, C., age., s.594.
92 sırasında yapılan kazılar neticesinde arsanın bulunduğu yeraltında tarihi eserle rastlanması nedeni ile ortaya çıkan idari uyuşmazlıkların giderilmesi için inşaata ara verilmesi halinde, sözleşmede kabul edilen süreye, ortaya çıkan gecikme süresinin de eklenmesi gerekir. Bununla birlikte sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmayan bir mevzuat düzenlemesi sözleşme yapıldıktan ve inşaatın yapımına başlandıktan sonra ortaya çıkarsa ve sözleşme konusu inşaatın yapımına ilişkin engeller çıkaracak nitelikte ise kamu düzeninden kabul edilen bu imar mevzuatına ilişkin düzenleme nedeni ile ortaya çıkan gecikmeden müteahhit sorumlu tutulamayacaktır.97
Müteahhit bu zorunlu nedenler sebebi ile inşaatın zamanında tesliminin mümkün olmadığını makul bir sürede arsa sahibine bildirmelidir. Diğer yandan müteahhidin sözleşmenin belirlenen sürede tamamlanamamasının bahsi geçen beklenilmeyen olaydan ötürü olduğunu ispat etmesi gerekecektir. 98
İnşaatın yapılacağı arsayı zamanında hazır etmemesi veya kendi sorumluluğunda olmasına rağmen inşaat iznini almaması gibi arsa sahibi nezdinde ortaya çıkan nedenler ile inşaatın tesliminin gecikeceği öngörülüyorsa teslim tarihinin uzatılması gerekmektedir. Müteahhitten bu haliyle arsa sahibi nezdinde gerçekleşen olaylar nedeni ile hakkaniyet kaideleri doğrultusunda inşaatı zamanında tamamlaması beklenemeyecek ise teslim tarihinin uzatılması gerektiği kabul edilmelidir. Burada müteahhidin de teslim tarihinin arsa sahibinin nezdinde gerçekleşen olay nedeni ile geciktiğini arsa sahibine bildirmesi gerekir. Bu bildirimi yapmaması hali onun sorumluluğuna neden olabilecek ve temerrüdü gündeme getirebilecektir.
Diğer yandan taraflar anlaşarak inşaatın yapımına başlandıktan sonra iş değişikliği veya ek işler yapmaya karar verirlerse yine teslim süresinin
97 Yargıtay 15. H.D 04.02.1986, 2821/282
98 DUMAN, İ.H., age., s. 520.
uzatılması zorunluluğu ortaya çıkar.99 Tarafların ortak olarak iş değişikliği
veya ek iş yapılması yönünde karar alması veya arsa sahibinin tek başına bu kararı vermede yetkili olması ve müteahhidin de bu doğrultuda bu karara uyarak iş değişikliğini kabul etmesi halinde, söz konusu iş değişikliği veya ek iş yapılması arsa sahibinin egemenlik alanında kabul edilmesi gerektiğinden teslim süresinin kendiliğinden uzayacağı kabul edilmektedir.100 Sürenin ne
kadar uzayacağı konusunda uzman bilirkişilerin tespiti gerekecektir.
Süre uzatımının, ortaya çıkan sebepler somut olarak nazara alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Arsa sahibi nezdinde ortaya çıkan sebepler nedeni ile teslimin gecikmesi söz konusu ise, teslimi geciktiren sebebin neden olduğu süre kaybı kadar bir sürenin eklenerek sürenin uzatılması gerekir. Bunun yanında gecikme bir zorunlu nedenden ortaya çıkmışsa zorunlu nedenin ortadan kalktığı tarihten itibaren zorunlu nedenin sürdüğü zaman aralığı kadar bir süre uzatımının yapılması söz konusu olmalıdır.101