TÜRKİYE RADYO –TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Müdürlüğü
HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME
Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/64803
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları: 1
Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstanbul Müdürlüğü (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …...
(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 – Taraflara ilişkin bilgiler:
2.1. İdarenin
a) Adı: TRT Kurumu İstanbul Müdürlüğü
b) Adresi : Cumhuriyet Cad. No:56 34367 Harbiye-Şişli/İSTANBUL c) Telefon numarası: (212) 232 12 00
ç) Faks numarası: (212) 225 85 30 d) Elektronik Posta Adresi (varsa): --
2.2. Yüklenicinin;
a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:2. b) T.C. Kimlik No: 3
c)Vergi Kimlik No:4
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:5.
1 İdarenin adı ile Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin adı ve soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır.
2 Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, iş ortaklığı veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortakların adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile iş ortaklığında ortakların hisse oranları, konsorsiyumda ise ortakların işin hangi kısmını yüklendiği belirtilecektir.
3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi yüklenicilerin veya ortak girişimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortaklarının T.C. Kimlik Numaraları yazılacaktır.
4 Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numaraları, yabancı yüklenicilerin ise ilgili ülke vergi kayıt bilgileri yazılacaktır.
d) Telefon numarası:
e) Bildirime esas faks numarası:
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin dili:
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar:
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İş tanımı:
5.1. Sözleşme konusu iş; TRT İstanbul Müdürlüğü Merkez Bina ve Tesisleri ile Verici İstasyonlarının açık ve kapalı alanları için; 5188 sayılı yasa kapsamı 68 (yetmişbeş) erkek ve 7 (yedi) bayan olmak üzere toplam 75 (Yetmişbeş) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personel ve 2 yıl (730 takvim günü) süreyle güvenlik hizmetinin alınması işidir.
1. TRT İstanbul Müdürlüğü Hizmet Binası; Cumhuriyet Cad. No:56 Harbiye-Şişli /İSTANBUL
2 (İki) Bayan, 13 (Onüç) Erkek olmak üzere toplam 15 (onbeş) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
2. İstanbul TV Müdürlüğü Hizmet Binası; A.Adnan Saygun Cad. No:83 Ulus/İSTANBUL
3 (Üç) Bayan, 22 (Yirmiiki) Erkek olmak üzere toplam 25 (yirmibeş) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
3. Tepebaşı TV Stüdyosu Hizmet Binası; Meşrutiyet Cad. No:51 Tepebaşı/İSTANBUL 2 (İki) Bayan, 8 (Sekiz) Erkek olmak üzere toplam 10 (On) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
4. İstanbul /Çamlıca Verici İstasyonu; Büyükçamlıca Üsküdar/İSTANBUL 6 (Altı) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
5. İstanbul/Büyükada TV/FM Verici istasyonu; Büyükada ilçe merkezine 5(Beş) Km.
uzaklıkta ve 125m. (Yüzyirmibeş) rakımlıdır.
4 (Dört) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
5 İş ortaklığı adına pilot ortağın, konsorsiyum adına koordinatör ortağın tebligata esas adresi yazılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın, iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılacağı belirtilecektir.
6. İstanbul/Çatalca Radyo Verici İstasyonu; Çatalca ilçesine 8(Sekiz) km. uzaklıkta ve 90m. (Doksan) rakımlı İzzettin köyü mevkiindedir.
4 (Dört) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
7. Bursa/Uludağ TV/FM ana Verici istasyonu: Bursa il merkezine 35 Km. (Otuzbeş) uzaklıkta ve 2050m. (İkibinelli) rakımlı Uludağ kayak merkezi mevkiiindedir.
4 (Dört) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
8. Bursa/Gündoğdu TV/FM Ana Verici İstasyonu; Bursa il merkezine 25 Km.
(Yirmibeş) uzaklıkta ve 490m. (Dörtyüzdoksan) rakımlı Gündoğdu köyü mevkiindedir.
1 (Bir) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
9. Bursa/Harmancık TV Verici İstasyonu; Harmancık ilçesine 17 Km. (Onyedi) uzaklıkta ve 1142m. (Binyüzkırkiki) rakımlıdır.
2 (İki) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı,
10. İzmit/Kartepe TV/FM Verici istasyonu; Maşukiye ilçesine 20Km. (Yirmi) uzaklıkta ve 1603m. (Binaltıyüzüç) rakımlı Kartepe kayak merkezi mevkiindedir.
3 (Üç) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı güvenlik görevlisi.
11.Bursa/Mudanya Radyo Verici İstasyonu; Mudanya ilçe merkezine 25 Km.
(Yirmibeş) uzaklıkta, 70m. (Yetmiş) rakımlı Esence köyü mevkiindedir.
1 (Bir) Erkek Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı güvenlik görevlisi.
İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme tasarısı ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli:
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ... (rakam ve yazıyla)
……… bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel Şartnamenin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7- Sözleşme bedeline dahil olan giderler:
7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin her türlü sigorta, vergi, resim ve giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
7.2. 7.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
7.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
7.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
İhale konusu Özel Güvenlik hizmeti 2 (iki) yıl süre ile, 68 erkek, 7 bayan (3’ ü Ekip Sorumlusu) olmak üzere toplam 75 Özel Güvenlik Görevlisi ile gerçekleştirilecek olup,
3 Ekip sorumlusu Güvenlik personeline Brüt Asgari Ücretin % 60 fazlası,
72 Güvenlik personeline Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası, ödenecek olup, teklif fiyata dahildir.
730 takvim günü içerisinde Yılbaşı ile Resmi ve dini bayram günleri toplam 29 gün olup, her bir gününde gece vardiyasında 19 özel güvenlik personeli, gündüz vardiyasında 19 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 38 (Otuzsekiz) özel güvenlik personeli çalıştırılacak, 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.
7.3.2. Yemek, yol ve giyecek gibi giderler:
a) Yol bedeli;
1- TRT Kurumu İstanbul Müdürlüğünde (Radyoevi) 15(Onbeş), İstanbul Televizyon Müdürlüğünde 25 (Yirmibeş), TRT Tepebaşı Çekim Stüdyolarında 10 (On), TRT İstanbul Çamlıca Verici İstasyonunda 6 (altı), TRT Çatalca Radyo Verici İstasyonunda 4 (Dört) ve İstanbul/Büyükada TV/FM Verici İstasyonunda 4 (Dört) görevli personelin her biri için brüt aylık (26 gün X 8,00TL) 208,00 TL nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir.
2- Bursa/Harmancık TV/FM Verici İstasyonunda 2 (iki), TRT Bursa/Uludağ TV/FM Ana Verici İstasyonunda 4 (Dört), Bursa/Gündoğdu TV/FM Ana Verici İstasyonunda 1 (Bir), ve İzmit/Kartepe TV/FM Ana Verici İstasyonunda 3 (üç), Bursa/Mudanya Radyo verici istasyonunda 1 (bir) görevli personelin her biri için brüt aylık (26 gün X 8,00TL) 208,00 TL nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir.
İstasyonlara ulaşım (toplanma yerinden istasyonlara kadar gidiş-dönüş) Kurum-Servis aracı ile sağlanacaktır. (Bursa/Mudanya Radyo verici istasyonu hariç)
Toplanma yerleri;
Bursa Harmancık TV/FM Verici İstasyonu için = Harmancık Bursa Uludağ-Gündoğdu TV/FM Verici İstasyonları için = Bursa İzmit Kartepe TV /FM Veric İstasyonu için = İzmit
Belediye sınırları içerisinde İdarece belirlenecek yerlerdir.
b) Yemek bedeli;
TRT Kurumu İstanbul Müdürlüğünde (Radyoevi) 15(Onbeş), İstanbul Televizyon Müdürlüğünde 25 (Yirmibeş), TRT Tepebaşı Çekim Stüdyolarında 10 (On), TRT İstanbul Çamlıca Verici İstasyonunda 6 (altı), TRT Çatalca Radyo Verici İstasyonunda 4 (Dört) ve İstanbul/Büyükada TV/FM Verici İstasyonunda 4 (Dört), Bursa/Harmancık TV/FM Verici İstasyonunda 2 (iki), TRT Bursa/Uludağ TV/FM Ana Verici İstasyonunda 4 (Dört), Bursa/Gündoğdu TV/FM Ana Verici İstasyonunda 1 (Bir), ve İzmit/Kartepe TV/FM Ana Verici İstasyonunda 3 (üç), Bursa/Mudanya Radyo verici istasyonunda 1 (bir) görevli personelin her biri için brüt aylık (22 gün X 8,00TL) 176,00 TL nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dahildir.
c) Giyecek bedeli;
Yüklenici, 24 Aylık sözleşme süresinde çalıştıracağı 68 (Altmışsekiz) erkek ve 7 (Yedi) Bayan olmak üzere toplam 75 (Yetmişbeş) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeline 5188 Yasaya ilişkin Yönetmeliğin ek-4 ünde belirtilen reflektif yelek ile cinsi, nevi ve adedi aşağıda açıkça belirtilen giyecek ayni olarak istekli tarafından verilecek ve giyecekler 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olup, teklif fiyata dahil edilecektir.
1. YIL 2. YIL
82 (Sekseniki) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeli için
Yazlık Kışlık Yazlık Kışlık
Pantolon (%60 pamuklu, %40 polyester kumaştan ve iç kısmı kaliteli astardan diz kapaklarına kadar astarlı olacaktır.)
150 Adet 150 Adet 150 Adet 150 Adet Gömlek (Yazlık pamuklu kumaştan, Kışlık ise
yünlü kumaştan ve uzun kollu olacaktır.) 150 Adet 150 Adet 150Adet 150 Adet Kravat (Güvenlik elbisesine uygun olacaktır.) 75 Adet
Ayakkabı. (Yazlık hakiki Deri ve kösele tabanlı
Siyah renk) 75 Çift --- 75 Çift ---
Bot (Hakiki deriden, ayak bileğini kavrayacak şekilde konçlu, su geçirmez ve (-)15 dereceye kadar soğuğa dayanıklı olacaktır.)
--- 75 Çift --- 75 Çift Kaban (Su geçirmez birinci kalite kumaştan,
kaban içi kaşe ve kapitone olacaktır. Önü gizli fermuarlı, çalışma ortamının sıcaklık derecesi - 15 olan yerlerde kullanılabilecek nitelikte olacaktır. Dikişi çift dikiş, fermuar kaliteli kalın dişli ve kumaş renginde olacaktır. Kaban boyu başparmak hizasında olacaktır.)
75 Adet
Kazak (Yün olacaktır.) 75 Adet
Çorap (Yazlık güvenlik elbisesine uygun renkte merserize, kışlık çift tabanlı kalın yün ipten örülmüş dayanıklılığını sağlamak için %10 oranında polyester iplikle dokunmuş olacaktır. )
150 Çift 150 Çift 150 Çift 150 Çift
Yün Eldiven ( Yünden olacaktır.) --- 75 Çift --- 75 Çift
Kep (Elbiselik kumaştan su geçirmez özellikli
olacaktır.) 75 Adet
Reklektif Yelek (5188 sayılı Yasaya ilişkin Yönetmeliğin ek-4 ünde belirtildiği şekilde olacaktır.)
75 Adet --- --- ---
Yukarıda belirtilen giyim adetleri detaylandırılarak verilmiş olup toplamları 2 yıllıktır.
İstekliler 2 yıl üzerinden hesaplayarak teklif fiyata dahil edeceklerdir. Ayrıca, Yazlık Kıyafetler Mayıs ayı başında, Kışlık kıyafetler Ekim Ayı başında yüklenici firma tarafından çalışanlara dağıtılacaktır.
7.3.3. Makine ve ekipman amortismanı ile malzeme giderleri:
1. YIL 2. YIL
82 (Sekseniki) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeli için
Kelepçe (Deri kılıfı ile birlikte çift anahtarlı ve
metal olacaktır.) 75 Adet
Jop (30cm boyunda, elastikli, taşıma kancası ile
birlikte ve bileğe takma ipli olacak) 75 Adet
Kemer (Deri ve tokalı olacaktır.) 75 Adet
Düdük (Örme kordonlu ve metal olacak.) 75 Adet Ayrıca görev alanı içerisinde;
14 adet Telsiz, 22 adet Silah Kılıfı, 4 adet Üst arama el detektörü, 6 adet Şarj edilebilir elde taşınabilen el projektörü ve 3 adet Aydınlatmalı dışbükey kontrol aynası Yüklenici Şirket tarafından verilecek olup teklif edilecek fiyata dahildir.
Silah ve mühimmat bedelleri ile ruhsat, harç masrafları idare tarafından karşılanacaktır, teklif fiyata dahil değildir.
7.3.4. Diğer giderler:
Çalıştırılacak Özel Güvenlik personeline 5188 sayılı yasa gereği Özel Güvenlik Mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu olup, bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.
Yüklenici Şirket, silah ve mühimmatın basit yağlama bakımını gerekli oldukça zamanında yapacak olup, bu masraflar teklif fiyata dahildir.
Verici istasyonlarında görev yapacak silahlı özel güvenlik görevlileri, idare personeli ile birlikte görev yapacaklarından ortaklaşa kullanacakları mutfak tüpü, temizlik ve ısınma gibi giderleri idarece karşılanacaktır.
İşçi ücretleri çalıştıkları ayı takip eden en geç yedi takvim günü içinde özel olarak adlarına açılan bir banka hesabına ödenecek olup teklif fiyata dahildir.
7.3.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları Sigortası prim oranı %1 olarak uygulanacaktır.
Madde 8- Sözleşmenin ekleri:
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2) İdari Şartname,
3) Sözleşme Tasarısı, 4) Teknik Şartname, 5) Standart formlar:
1- KİK.015.3/H (Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli)
2- KİK015.3/H (Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetveli)
3- KİK022.0/H (İş Ortaklığı Beyannamesi) 4- KİK024.1/H (Geçici Teminat Mektubu) 5- KİK024.2/H (Kesin Teminat Mektubu) 6- KİK025.0/H (Banka Referans Mektubu) 7- KİK026.1/H (Yüklenici İş Bitirme Belgesi) 8- KİK027.0/H (Ortaklık Durum Belgesi) 6) Açıklamalar (varsa),
8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9- Sözleşmenin süresi:
9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 730 (Yediyüzotuz) gündür /24 aydır.
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
Madde 10- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi:
10.1.İşin yapılma yeri: TRT İstanbul Müdürlüğü Hizmet alanına giren ve bu sözleşmenin 5.
maddesinde belirtilen yerler.
10.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar:Bu madde boş bırakılmıştır.
10.3. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde işe başlanır.
Madde 11- Teminata ilişkin hükümler:
11.1. Kesin teminat :
11.1.1.Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... (rakam ve yazıyla) ... kesin teminat vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi …../…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.6 11.2. Ek kesin teminat:
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.
11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde;
kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları
6 (1) Kesin teminat mektubunun süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenecektir.
(2) Kesin teminat mektubu dışındaki diğer değerlerden birinin kesin teminat olarak verilmesi halinde “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.
hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12- Ödeme yeri ve şartları:
12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil).
yüklenici firma tarafından düzenlenecek aylık faturaların TRT İstanbul Müdürlüğü Muhasebe Servisince ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:
Yüklenici;
a) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 8 seri nolu Sigorta Primleri Tahkim ve Tahsilatı Genel Tebliği (20 Temmuz 1994 tarih ve 21996 Sayılı Resmi Gazete) gereği, ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesi ile sosyal güvenlik destek primi bordrosunun Sosyal Sigortalar Kurumunca onaylanmış birer örneği ile bu sigortalılara ilişkin bir önceki aya ait primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmiş olduğuna dair makbuz ve benzeri ödeme belgelerini,
b) Bir önceki aya ait Muhtasar Beyannamesi ve tahsilat fişini,
c) Bir önceki aya ait KDV ile ilgili tahakkuk fişi ve ödendiğine dair Vergi Dairesinden aldığı tahsilat makbuzunu,
d) Çalıştırılan işçilerin bir önceki aya ait ücretleri ve sosyal yardım olarak vereceği yol bedellerinin ödendiğini gösteren imzalı ücret bordroları,
e) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işçinin iş akdi kıdem ve ihbar tazminatını hak edecek şekilde sona ererse; işçinin tüm haklarının ödendiğine dair ibraname ve banka dekontu idareye ibraz edilecektir. (İbraz edilinceye kadar hak edişler ödenmeyecektir.)
İstihkak ödemeleri sırasında İdareye ibraz etmesini müteakip, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38’nci maddesi ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar, TRT İstanbul Müdürlüğünce belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, Muhasebe Servisi’ne intikal ettirilmesine müteakip Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42.
maddesi hükümleri çerçevesinde Yükleniciye defaten ödenir.
12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 13- Avans verilmesi, şartları ve miktarı:
13.1 Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14- Fiyat farkı:
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. 31.12.2002 tarih ve 24980/3 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2002/5037 sayılı (Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar) Kararının 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8’inci maddesine göre fiyat farkı verilecektir.
İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde sayısı ve Teknik Şartnamede çalışma şartları belirtilen güvenlik personeli ile ilgili olarak;
a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,
b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,
c) 506 sayılı Kanunun 77’nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,
toplamı [(a), (b) ve (c) bentleri toplamı], 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle, yükleniciye ödenir veya istihkakından kesilir.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar:
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. İşlerin tamamının Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16- Cezalar ve sözleşmenin feshi:
16.1.İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
16.1.1. Şartnamede taahhüt edilen özel güvenlik personeli eksikliğinde, her personel için günlük ayrı ayrı 800,00 TL. (Sekizyüztürklirası) ceza uygulanır.
16.1.2. Zorunlu haller haricinde İdarenin onayı alınmadan, personel değiştirilmesi, veya belirlenen bölgelerde görev yapan personelin, haber verilmeden yerinin değiştirilmesi halinde kişi başına ayrı ayrı günlük 1.000,00 TL. (Bintürklirası) ceza uygulanır.
16.1.3. 5188 sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmelik ile idari şartnamede belirtilen özel güvenlik personelinin kıyafetinden eksik olan veya uygun vasıfları taşımayan her biri için ayrı ayrı günlük 500,00 TL. (Beşyüztürklirası) yükleniciye ceza uygulanır.
16.1.4. Teknik Şartnamenin 3.1.3. maddesinde belirtilen, özel güvenlik personelinin kullanacağı, teçhizatlardan eksik olan veya uygun vasıfları taşımayan her biri için ayrı ayrı 100,00 TL. (Yüztürklirası) yükleniciye günlük ceza uygulanır.
16.1.5. Yüklenici Özel Güvenlik kimlik kartlı personeli istihdam etmek zorunda olup görev süresince, İçişleri Bakanlığı’nca 07 Ekim 2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’
in 21. maddesi hükümlerine uygun olarak, (Valilik tarafından verilmiş bulunan) Özel Güvenlik Kimlik Kartını taşımaması halinde her takvim günü için kişi başı 500,00 TL.
(Beşyüztürklirası) ceza uygulanır.
16.1.6. Yüklenicinin yukarıda sayılan haller dışında kalan ve sözleşmede tayin edilen diğer yükümlülüklerine aykırı davranması halinde her takvim günü için sözleşme bedelinin % 001 (Onbindebir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
16.1.7. Yüklenici kayıt tutmaktan ve / veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.
16.1.8. Uygulanacak cezalar yirmi (20) takvim gününü geçmeyecek olup, geçtiği takdirde sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.
16.2.Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 17- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları:
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
17.1.1 Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
17.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 18- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri:
18.1 İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir
Madde 19- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar:
19.1. İşin devamını kontrol amacıyla, TRT Genel Müdürlüğü İstanbul Müdürlüğünce belirlenecek ve Makamca onaylanacak, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden kontrol teşkilatı oluşturulur ve 2 yıl boyunca görev yapar. Kontrol teşkilatı, işin yürütülmesi esnasında hizmetin devamını kontrol eder ve ceza gerektirecek aksaklık olup, olmadığını takip eder.
19.2. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Madde 20- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar:
20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır.
Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere TRT İstanbul Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi No:56 Harbiye-Şişli/İSTANBUL adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü içinde teslim alınır.
Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. . Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak, Yüklenici kayıt tutmaktan ve / veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.
20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
20.4. TRT İstanbul Müdürlüğü personelinden oluşturulacak olan 3 (üç) kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu, Özel güvenlik hizmeti işlerinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülüp, yürütülmediğini her ay en az 1 (bir) defa yerinde denetler.
Ayrıca;
a)Yüklenicinin ilgili aya ait Sosyal Sigortalar Kurumuna vermekle yükümlü olduğu Sosyal Sigortalar Prim Bildirgesi, emekli işçi çalıştırması halinde Sosyal Güvenlik Destek Prim Bildirgesi, Tahakkuk Fişi, bir önceki aya ait tahsilat makbuzu ile Aylık ve Dört Aylık Prim Bordrolarını ibraz ettiğini,
b)Güvenlik görevlilerinin puantaj cetvelleri ile yüklenici tarafından grubu bazında çalıştırılanlar için düzenlenmiş ücret bordrolarının uygun olduğunu, yol ve yemek bedellerinin maaş bordrosuna eklendiğini,
c)Puantaj cetvellerinde, aylık bordrolarında ve dönem bordrolarında gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SSK’nca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğunu, (uyumsuzluk halinde tüm sorumluluk yükleniciye aittir)
d)Yüklenicinin, bir önceki aya ait Muhtasar Beyannameyi vermiş ve tahsilat fişini almış olduğunu,
e)Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgili tahakkuk fişi ve ödendiğine dair Vergi Dairesinden aldığı tahsilat makbuzunu almış olduğunu,
f)Kanunen yükümlü bulunması halinde, yüklenicinin bir önceki aya ait işsizlik sigortası kesintilerini ilgili yerlere yatırmış olduğu,
g)Yüklenicinin bina/binalar grubu bazında çalıştırılan işçilerin bir önceki aya ait sosyal yardım olarak vereceği yol ve yemek bedellerinin ödendiğini,
tespit eder.
h)Şartname ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile diğer yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Madde 21- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması 21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
21.2.Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:
21.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 22- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları:
22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.
Madde 23- Sözleşmede değişiklik yapılması:
23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti:
24.1.7 ...
Madde 25- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi:
25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 26- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi:
26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 27- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih:
27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
27.2. Taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne
7 Yüklenici, gerçek veya tüzel tek bir kişi ise buraya; 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hareket edileceği yazılacak, yüklenici eğer ortak girişim ise iş ortaklığı veya konsorsiyum olmasına göre aynı kanunun 18 inci maddesine uygun olarak bu madde düzenlenecektir.
göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 28- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi:
28.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 29- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi:
29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.
İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu:
30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu:
31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 32- Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar:
32.1.Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır.
Madde 33- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar:
33.1. Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır Madde 34- Garanti ile ilgili şartlar:
34.1. Bu madde sözleşme kapsamı dışındadır.
Madde 35- Hüküm bulunmayan haller:
35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 36- Diğer Hususlar:
36.1. TRT İstanbul Müdürlüğü ve üniteleri hizmet binası ve bağlı TV FM Ana Verici İstasyonlarında görevlendirilecek güvenlik görevlilerinin nöbet hizmetleri; Koruma Servisi ile koordineli olarak nöbet yerleri ve noktalarının özelliklerine göre vardiya esasında yürütülecektir.
36.2. Yüklenici Şirket; verdiği hizmet ile ilgili olarak İdarenin Yetkili Makamlarının Onayını almadan güvenlik adına bile olsa, herhangi bir elektronik sistem ya da cihazı İdarenin bilgisi dışında monte etmeyecektir.
36.3. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetine başlanmadan en az 3 (üç) gün önce Yüklenici tarafından Valiliğe verilecektir.
36.4. İstihdam edilen 75 (yetmişbeş) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartlı personeli için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacak olup, Özel Güvenlik personelinin listesi ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin birer sureti Personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Yüklenici tarafından İdareye ve Valiliğe verilecektir.
36.5. Kuruluşa ait Koruma ve Güvenlik Planlarının İdarenin Güvenlik Birimlerince hazırlanması esnasında, gerektiğinde yüklenici firma gerekli yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.
36.6. Yüklenici ilgili mevzuata uygun olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hususundaki yükümlülüklerine uyacak Bu konuda İlgili mevzuatın gerektirdiği tedbirleri alacaktır.
36.7. Yüklenici 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelik Hükümleri ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmek (ilgili yönetmelik gereği yıllık atış eğitimleri de dahil), bu işte çalışacak personelin SSK ve İş Mevzuatına uygun çalıştırmak ve çalıştırılan personel ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.
36.8. Yüklenici ihale dokümanında öngörülen sayı ve nitelikteki güvenlik personeli ile hizmeti ifa edecek olup hiçbir şekilde hizmetin aksamasına sebebiyet vermeyecektir.
36.9.Yüklenici tarafından işe başlanmadan önce görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin nüfus cüzdanı fotokopileri, Özel Güvenlik Görevlisi kimlik belgesi fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah ilmühaberi, özgeçmiş formları, yüklenici ile özel güvenlik görevlisi arasında imzalanan iş sözleşmesinin fotokopileri ile işe başlandıktan sonra ise başlama tarihini takip eden aydan itibaren düzenlenecek aylık maaş bordroları fotokopileri,
sigorta belge ve kartlarının fotokopileri, eksiksiz olarak yüklenici tarafından onaylanarak İdareye teslim edilecektir.
36.10 Görev alanı içerisinde Yüklenici Şirket tarafından görevlendirilecek güvenlik görevlilerine Silah ve mühimmatı, İdare tarafından sağlanacaktır. İdareye ait silah ve mühimmat görev alanı dışına çıkarılmayacaktır. Silah ve mühimmatın dışarı çıkarılması veya kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir olaya karışması halinde sorumluluk Yüklenici Şirkete ait olacaktır.
36.11 Yüklenici Şirket silah ve mühimmatın basit yağlama bakımını gerekli oldukça zamanında yapacaktır.
36.12. Yüklenici Şirket İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri sözleşme süresi sonunda aynen tam ve sağlam olarak teslim edecektir.
3 6
Yüklenici Şirket acil durumlarda TRT Kurumunun isteği veya kendi insiyatifi ile belli bir bölgede, gerekirse tüm güvenlik görevlilerinin toplanmasını temin edecektir.
36.14. Yüklenici tarafından İdarede çalıştırılacak özel güvenlik görevlileri 40 yaşını geçmeyecek ve 5188 sayılı Yasa ve buna İlişkin Yönetmelikte belirtilen ve silahlı özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara haiz olacaktır.
36.15. İdare, güvenlik görevlisi personelinin mer’i mevzuat ile ihale dokümanı hükümlerine aykırı davranışını tespit ederse durum derhal yükleniciye bildirilecek ve yükleniciden konu ile ilgili gerekli tedbirleri almasını isteyebilecektir. Söz konusu personelin belirtilen hükümlere aykırı davranışı güvenlik hizmetinin aksamasına sebebiyet verecek veya hizmetin gereği gibi yapılmasına engel teşkil edecek mahiyette ise, idare ihale dokümanında yer alan ‘Cezai Şartlar’ hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu personelin değiştirilmesini isteyebilecektir. Bu durumda yüklenici söz konusu personeli değiştirmekle yükümlüdür.
3 6 .1 6 .
Yüklenici Şirket Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlamadan evvel İdare ile iş programı yaparak çalıştırılacak güvenlik personelinin isim ve vardiyalarını gösterir çizelgeyi idareye verecektir. Bundan sonra Yüklenici Şirket çalıştıracağı Güvenlik personelinin çalıştırma yer ve noktaları ile isimlerini gösterir çizelgeyi idare ile koordineli surette aylık olarak yapacak ve bu listeyi ait olduğu aydan önceki ayın son gününe kadar idareye verecektir..
36.17. Güvenlik görevlileri TRT Kurumunun çalışma şartlarına ve iş disiplinine uymakla yükümlü olup, İdare personeli ile ziyaretçilerin ve İdareye görevli ya da konuk olarak gelen diğer şahısların can ve mal güvenliğini korumaktan sorumludur.
3 6 1 8 .
Güvenlik görevlileri Yüklenici Şirket yöneticilerinin gözetim, denetim ve otoritesi altında çalışacaklardır. Ancak bu çalışma esnasında TRT Kurumunun prensiplerine ve iş disiplinine bağlı kalacaklardır. TRT Kurumunun yöneticileri gerek gördükleri her an bu prensiplere uyulup uyulmadığını ve güvenlik hizmetinin layıkı ile yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir. Bu konular için Yüklenici Şirket yöneticileri Güvenlik Şefliği ziyaret ederek istek ve şikayetleri ile önerilerini dinleyecekler, işin devamı bu koordinasyon ile temin edilecektir.
3 6 1 9 .
Güvenlik görevlileri İdarenin taşınır ve taşınmaz tüm mallarını korumakla görevlidirler. İdarede oluşabilecek hırsızlık ve gasp gibi olayları önleyeceklerdir. Güvenlik görevlileri her hangi bir olumsuz (dışarıdan veya içeriden gelebilecek hırsızlık, tahribat, kundaklama, soygun, terör, sabotaj, şantaj, yangın, doğal afetler vb.) acil durumlarda Emniyet Kuvvetlerine, İtfaiyeye, Güvenlik Şefliği ile irtibata geçerek Yüklenici Şirket yöneticilerine zamanında haber vereceklerdir.
36.20. Her nöbet değişiminde güvenlik görevlileri sorumluluk sahalarını kontrol ederek ve bir önceki görevliden nöbeti esnasındaki gelişmelere ilişkin bilgileri alarak nöbeti devralacaklardır. Nöbet değişimleri mutlaka bu iş için Yüklenici Şirket tarafından düzenlenmiş olan nöbet defterine yazılacak ve ilgililerce imzalanacaktır. Silah devir ve
teslimleri nöbet mahallinde mevcut bulunan Silah ve Nöbet Devir Teslim Talimatına göre emniyetli bir şekilde nöbet yerinde yapılacaktır.
3 6 .2 1
Güvenlik görevlileri giriş ve çıkışları kontrol edecek, şüpheli şahısları içeriye sokmayacaklardır.
3 6 .2 2
Güvenlik görevlileri günlük sakal tıraşlarını aksatmayacak, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şeklin dışında saç uzatılmayacak, bıyık ve favori bırakılmayacaktır.
36.23. Güvenlik görevlileri görevleri süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaklardır.
36.24. Güvenlik görevlileri ikaz ve engellemelerinde nazik olacaklardır.
36.25. Güvenlik görevlileri görevleri sırasında kendilerine Valilikçe verilen fotoğraflı kimlik kartlarını yakalarına veya boyunlarına takacaklardır.
36.26. Güvenlik görevlilerinin periyodik sağlık kontrolü Yüklenici Şirket tarafından yaptırılacak, bulaşıcı veya tiksinti verici hastalığa yakalananları Yüklenici Şirket derhal değiştirecektir.
36.27. Yüklenici Şirket yöneticileri ve güvenlik görevlileri görevleri gereği de olsa TRT Kurumuna ait sır niteliğindeki tüm bilgileri başkalarına inceletmemek, söylememek ve aktarmamak ile mükelleftir.
36.28. Yüklenici Şirket ve güvenlik görevlileri, TRT Kurumunun korunması ve güvenliği ile ilgili konularda sözlü, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına hiçbir açıklama yapamazlar, aksi takdirde doğan tüm zararları tazmin ile mükelleftirler. Aksine hareket eden personel Yüklenici Şirket tarafından derhal değiştirilerek İdarede çalıştırılması önlenecektir.
36.29. Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması ihalesine katılacak olan Özel Güvenlik Şirketlerinin ve bu şirketlerin istihdam edecekleri güvenlik görevlileri ile yöneticilerinin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmelikte gösterilen bütün hükümlere haiz olması zorunludur. Yüklenici Şirket 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanuna ait Yönetmelik kapsamında belirlenen görev ve yetki sınırları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen görev alanı içerisinde Güvenlik Müdürlüğü ile koordineli olarak görevini ifa edecektir.
36.30. Yüklenici Şirket, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen ve yerine getirmesi gereken yükümlülükler ile görevlerini yapacaktır
.
36.31 İdarenin yaptığı her türlü etkinlikte etkinliğin yapıldığı yer Görev Alanı kabul edilerek Koruma ve Güvenliğe ilişkin Koruma ve Güvenlik Tedbirleri Yüklenici Şirket tarafından alınacaktır.
36.32. Yüklenici teknik şartnamede detayları belirtilen giyim eşyası ile teçhizat araç ve gereçleri güvenlik personeline verdiğine dair listeyi söz konusu malzemelerin teslimini müteakip idareye verecektir.
36.33. Koruma ve Güvenlik hizmetinin TRT Kurumu içinde ne şekilde yapılacağına dair detay ve esaslar; 5188 sayılı Yasa ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olmak üzere, ihale dokümanlarında belirtilmiştir. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde İdarece yayımlanmış ve yayımlanacak talimat, genelge, yönerge ve emirlerde (1546 sayılı Genelge, TRT Sivil Savunma Planı, TRT Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ile Talimatı, Makam Genelgeleri, Koruma ve Güvenlikle ilgili emir, talimat ve yazılar vb.) belirtilen hükümler uygulanacak ve Koruma planları güncellenecektir. Özel Güvenlik görevlileri, İdarenin Sivil Savunma Planında belirtilen Emniyet ve Kılavuz Servisi hizmetlerinde görevlendirilebilecektir.
36.34. Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçlar genel kolluk kuvvetlerine iletilecek, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirler alınacaktır.
36.35. İdare tarafından sözleşme kapsamında verilen talimatlar çerçevesinde koruma ve güvenlik hizmetleri yürütülecek, gerekli denetim ve kontroller yapılacak, bu konularda tüm raporlar Güvenlik Şefliğine aktarılacaktır.
36.36. Girilmesi kayda ve izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellenecek, yetkili olanların girişlerinin kaydı tutulacaktır.
3 6 .3 7
Vardiya esasına göre İdarenin bina ve tesislerine giriş kontrolleri İdarenin prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve bu hususta hazırlanmış ve hazırlanacak emir ve talimatlar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.
36.38. Güvenlik görevlileri her türlü rahatsız edici davranışları önleyecek ve bunlara müdahale edeceklerdir.
36.39. İdareye gelen ve TRT Kurumu personeli olmayan gerek özel, gerekse iş amaçlı gelen ziyaretçiler ve yanlarında getirdikleri çanta, poşet vb malzemeleri kişileri rahatsız etmeden elektronik ortamda veya mevcut sistemle güvenlik taramasından geçireceklerdir.
36.40. Ziyaretçiler ilgililere bildirilip mutabakatını takiben içeri girişine müsaade edilecektir.
Girişlerde ziyaretçi kartı ve personel kartı kontrolü muhakkak uygulanacaktır.
36.41. Personel tarafından şikayet edilen ziyaretçilerin İdare dışına çıkarılması sağlanacaktır.
36.42. Yüklenici Şirket güvenlik görevlileri yangına karşı gerekli tedbirleri alacaklar, yangın çıktığında ise ilk müdahaleyi yapacaklar itfaiyeye ve ilgili birimlere derhal haber verilecektir.
Ayrıca Güvenlik Şefliği yapılan denetimlerde görülen aksaklıklar Yüklenici Şirkete bildirilecektir.
36.43. TRT Kurumu bünyesinde kayıp ve buluntu eşyalar tutanakla Güvenlik Şefliğine teslim edilecektir.
3 6 .4 4
Güvenlik görevlileri nöbetleri esnasında meydana gelen olayları rapor halinde dönüştürerek, nöbet defterine kayıt edecek, Yüklenici Şirket yetkililerine ve Koruma Servisine bildireceklerdir.
36.45. Bir bomba ihbarı ve şüpheli durumda öncelikle Koruma Servisine ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek ve alınacak direktife göre hareket edilecektir.
36.46. Çalışma saatleri dışında İdareye gelen İdare çalışanlarının, verilmiş izinler çerçevesinde veya İdarenin uygun gördüğü şekilde kontrollü olarak ilgili bölümlere alınması sağlanacaktır.
36.47. Misafir, ziyaretçi ve çalışanlar tarafından mevcut demirbaşlara verilebilecek zararlar engellenecek, binaların, tesislerin, eşyaların tahrip edilmesi ve kirletilmesi önlenecektir.
36.48. Çeşitli görevleri yapan (temizlik, yemek, taşıma v.b.) tüm yüklenicilerin veya yüklenici personelinin İdareye ait taşınır ve taşınmazlara zarar vermeleri, İdarenin huzur, disiplin ve asayişini bozmaları ve çalışanlara yönelik tecavüzleri önlenecek, aksi hareket edenler tespit edilecek, uyarılacak ve engellenecek, bu hususlarda Koruma Servisine bilgi verilecektir.
36.49. Meydana gelebilecek olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem v.b.)ilk müdahalede bulunulacak, gecikmeksizin yangını ilk gören güvenlik görevlisi tarafından itfaiyeye haber verilecek ve bilahare durum Koruma Servisi ve Yüklenici Şirket yöneticilerine haber verilecek, yetkililerce ön görülmüş malzemeler kendi can emniyetleri de dikkate alınarak kurtarılacak ve kılavuzluk hizmetleri yapılacaktır.
3 6 .5 0 .
İdarenin tüm girişlerinde İdarece verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda kontrol ve denetimde bulunacak ve bu konularda Güvenlik Şefliğine bilgi verilecektir. İçeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaja, hırsızlığa, kanunsuz eylemlere karşı dikkatli ve duyarlı olunacak, bu amaçla Kanun ve Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde denetim, arama ve kontroller yapılacak, şüpheli durumlar Güvenlik Şefliğine ve gerektiğinde bu müdürlükle koordineli olarak Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirilecektir.
36.51. Görev alanı içersinde görevi ile ilgili konularda Güvenlik Şefliğine bilgi aktarılacak, gerekli ve detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporlar düzenlenecektir.
36.52. Yüklenici Şirketin güvenlik görevlileri gece ve gündüz sürdürdükleri nöbet hizmetinde sırasıyla TRT İstanbul Müdürü, Müdür Yardımcısı (Destek Hizmetler) , Koruma ve Sosyal İşler Servisi ile Güvenlik Grup Şefi, denetim ve kontrolü altında görev yapacaktır. Acil durumlarda Güvenlik personeli adı geçen yetkililerle derhal temasa geçecektir.
36.53. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de yukarıda sıralanan hükümler aynen tatbik edilecektir.
36.54. Güvenlik görevlilerin WC ihtiyacı gibi zorunlu durumlarda nöbet yerine ancak başka bir görevli kaydırılarak terk edilecektir.
36.55. TRT İstanbul Müdürlüğü ve üniteleri ile bağlı TV-FM Ana Verici İstasyonlarında görevlendirilecek Güvenlik Görevlilerinin nöbet mahalleri ve bu mahallerde görevlendirilecek personel sayıları İhale dokümanlarında belirtilmiş olup, İş Kanununda belirtilen yasal çalışma süresi aşılmamak şartıyla her bir mahalde çalışan Güvenlik Görevlilerinin vardiyaları ile her vardiyada çalışacak personel sayıları Yüklenici ile İdare arasında karşılıklı olarak sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlamadan evvel kararlaştırılacaktır.
36.56. Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmeleri, ziyaretçilerin huzur ve güvenlik içinde görüşmelerini yapmaları, çalışanların ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının temini, görevli personelin ve ziyaretçilerin İdarece belirlenen kurallara uygun hareket edip etmediklerinin takip ve kontrolü sağlanacak, aksi durumlar Güvenlik Müdürlüğüne bildirilecektir.
36.57. Ülkesel ve bölgesel sabotaj veya terör eylemlerinin artması sebebiyle, güvenlik tedbirlerinde değişiklik yapılması halinde, yükleniciye ek mali külfet getirmeksizin, koşulların gerektirdiği tedbirlerin alınması istenebilecektir. Kriz, Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş hallerinde, Üst Makamlardan gelecek direktifler doğrultusunda alınması gerekli güvenlik önlemleri İdareden gelen talimatla Yüklenici şirket tarafından alınarak icra edilecektir.
Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü:
37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 38- Yürürlük:
38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 39 – Sözleşmenin imzalanması:
39.1. Bu sözleşme 39 (Otuzdokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…….tarihinde birnüsha olarak imza altına alınmıştır.
Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.
İDARE8 ……….. YÜKLENİCİ 9
8 İhale yetkilisinin adı-soyadı ve unvanı yazılacaktır.
9 Yüklenicinin (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı;
Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, bütün ortakların (ortağın tüzel kişi olması halinde ortağın yetkili temsilcisinin) adları ve soyadları yazılacaktır.
