7. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜREAŞIMI 21
7.3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüde Düşmesinin Sonuçları 32
7.3.5. İşverenin Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Menfi Tazminat Talebi 42
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, tarafların karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeye eklediği ve imza altına aldığı, işe zamanında başlama ve işin belirlenen uygun zaman aralığı veya tarihte yüklenici tarafından bitirilmesi maddesi çoğunlukla yer almaktadır. Bu maddenin yer aldığı bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, yüklenici tarafından inşaata geç başlanması sonucu, inşaat bitim tarihinin sözleşmede belirlenen tarihte bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, arsa sahibi sözleşme de belirlenmiş sürenin sonunu beklemeden taraflar arasında yapılmış kat karşılığı inşaat sözleşmesinden
71Köksal KOCAAĞA, Türk Özel Hukukunda Cezai Şart, 2003, s. 202.
72“Sözleşmenin 9. maddesine göre, gecikme halinde her daire için aylık 75 DM gecikme cezası
ödeneceği ve bu cezanın 6 ayı geçemeyeceği belirtilmiştir. Bu maddenin anlamı, temerrütten itibaren 6 ay içerisinde sözleşmenin feshedilemeyeceğidir.”, Y. 15. HD. 28.3.2007, 2006/7906, 1932, www.kazanci.com.tr.
73İzzet KARATAS, Eser Sözleşmeleri, 2004, s. 287
74Gökhan DİRİCAN, Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Sart ve Yargıtay Uygulaması, 2007, s.
80-‐81, “Sözleşmede gecikme cezası olarak kararlaştırılan bedel, akdin ifasına bağlı olup müspet zarar kapsamındadır. Kural olarak akdi fesheden tarafça istenemez. Ne var ki yanların imzaladığı sözleşmede; teslim zamanının geçmesinden sonra 60 gün hitamında akdin kendiliğinden feshedilmiş sayılacağı kararlaştırıldığından davacı is sahibinin teslim tarihinden itibaren 60 gün geçmedikçe akdi feshetme imkanı bulunmamaktadır. Çünkü davalının temerrüt tarihi akitle teslim tarihinden 60 gün sonrasına bağlanmıştır. Bu nedenle davacı is sahibi akdi feshedemeyeceği bu 60 günlük dönem için gecikme tazminatı olarak kararlaştırılan cezai şartı talep edebilir. Bu durumda mahkemece davacı is sahibinin fazla ödeme olarak talep ettiği miktar ile 60 günlük cezai şart toplamına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur.”, Y. 15. HD. 1.10.2004, 4834/4802; Aynı doğrultuda, Y. 15. HD. 21.4.2004, 2003/5058, 2275; Y. 15. HD. 24.6.2002, 2712/3412, www.kazanci.com.tr; Y. 15. HD. 22.6.1999, 1363/2688, İzzet KARATAS, Eser Sözleşmeleri, 2004, s. 289.
43
dönme hakkına sahiptir.75 Arsa sahibine tanınmış olan bu hak, Borçlar Kanunu’nun 358/1 maddesi hükmü ile düzenlenmiş olup bu hüküm çerçevesinde; “Yüklenici, işe zamanında başlamaz veya mukavele şartlarına muhalif olarak işi tehir eder yahut arsa sahibinin kusuru olmaksızın vakı olan teehhür bütün tahminlere Davalı yüklenici yüklenicinin işi muayyen zamanda bitirmesine imkan vermeyecek derecede olursa arsa sahibi teslim için tayin edilen zamanı beklemeye mecbur olmaksızın akdi feshedebilir.”
Arsa sahibinin, Borçlar Kanunu’nun 358/1 maddesi kapsamında sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi için bazı şartlar konulmuştur. Bu şartlara göre; öncelikle yüklenicinin işe zamanında başlamamış olması gerekmektedir. Yüklenicinin işe başlayacağı tarih taraflar arasında yapılan sözleşmeyle kararlaştırılmamış ise yüklenici kendisine gerekli olan bir hazırlık sürecinin ardından, Borçlar Kanunu’nun 74. maddesince sözleşmenin yapılmasının hemen sonrasında sözleşmede bahsi geçen işe başlamak durumundadır.76
Borçlar Kanunu’nun 358/1 maddesinde düzenlenmiş olan dönme hakkının arsa sahibi tarafından kullanılabilmesi açısından gerekli olan bir şart daha mevcuttur. Bu şarta göre; yüklenici tarafından, sözleşme gereği yapılması gereken işin icrasının, taraflar arasında yapılmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesine aykırı olarak geciktirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu gecikmenin de eserin kararlaştırılmış olan tarihte tamamlanmasına, engel oluşturacak seviyede olması şarttır. Bu kapsama göre; yüklenicinin işin icrasını sözleşmeye aykırı biçimde geciktirmesi, arsa sahibi ile yaptığı sözleşmede öngörülen iş programına uygun hareket etmemesi, ara vadeleri geçirmesi veya yeterli iş gücü ile araç ve gereçleri sağlamaması halinde söz konusu olur.77
Borçlar Kanunu’nun 358/1 maddesince arsa sahibinin yüklenici ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinden dönebilmesi için, gerekli olan son şart; yüklenicinin, sözleşme gereği belirlenen zamanda başlayarak, yine belirlenen zamanda bitirmekle borçlandığı işi geciktirmekte, kendisini haklı kılan bir sebebinin bulunmaması gerekmektedir.78 Dolayısıyla da, yüklenicinin bu edimini yerine getirmesinin imkânsız hale gelmesi veya yüklenicinin Borçlar Kanunu’nun 81 ve 82. maddelerinden yararlanmak
75Hasan ERMAN, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 1993, s. 75
76A.ZEVKLİLER, A.HAVUTÇU, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2007, B. 9, s. 346.; F.ARAL, Borçlar
Hukuku Özel Borç İlişkileri, 2007,B. 7, s. 342.
77Cevdet YAVUZ, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2002, s. 471.; F.ARAL, Borçlar Hukuku Özel
Borç İlişkileri, 2007,B. 7, s. 343.
78Haluk TANDOĞAN, Borçlar Özel, 1988, s. 113.; F.EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2003, B. 8,
44
suretiyle sözleşme gereği yapmakla yükümlü olduğu edimi yerine getirmekten kaçınması durumlarında Borçlar Kanunu’nun358/1 maddesinin son şartı gerçekleşmemiş olur ve arsa sahibi bu maddeden yararlanarak sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.
Borçlar Kanunu’nun 358/1 maddesinin kullanılması suretiyle, taraflar arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden dönülebilmesi için, yukarıdaki tüm şartların aynı anda sağlanabilmesi gerekmektedir. Şayet tüm şartlar sağlanabiliyorsa, arsa sahibi bahse konu eserin, sözleşme gereği teslim tarihini beklemeksizin, taraflar arasında imza altına alınmış kat karşılığı inşaat sözleşmesinden dönebilir. Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması sonucunda, sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkmış olur. Ayrıca, arsa sahibi ücret ödemeyi reddedebileceği gibi daha önce yükleniciye yaptığı ödemelerin de iadesini talep edebilir.79 Öte yandan da şayet arsa sahibinin Borçlar Kanunu’nun 358/1. maddesi hükmüne dayanarak, taraflar arasında imza altına alınmış kat karşılığı inşaat sözleşmesinden dönmesinin haksız olması durumunda ise, arsa sahibi Borçlar Kanunu’nun 369. maddesi uyarınca öngörülen tam tazminatı yükleniciye ödemek zorundadır. Yani arsa sahibi, yüklenicinin müspet zararını tazmin etmek zorunluluğunda kalacaktır.80