1
TPIC'E AİT ADIYAMAN BÖLGE KUZEY KARAKUŞ-30 LOKASYONU İÇİN SONDAJIN HAZIRLANMASI VE LOKASYON İŞLERİ’NE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İhale Kayıt Numarası: 2021/55208 Dosya No: SAH-21SLM-96
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Turkish Petroleum International Company Limited (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin
a) Adı: Turkish Petroleum International Company Limited
b) Adresi: Bahçelievler Mahallesi 279. Sokak No:2 (06830) Gölbaşı/Ankara-TÜRKİYE c) Telefon numarası: +90 312 285 44 55
ç) Faks numarası: +90 312 285 38 09
d) Elektronik posta adresi: tpicsatinalma@tpic.com.tr 2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ...
b) T.C. Kimlik No: ...
c) Vergi Kimlik No: ...
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ...
d) Telefon numarası: ...
e) Bildirime esas faks numarası: ...
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ...
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir.
Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1.İşin adı : TPIC'e Ait Adıyaman Bölge Kuzey Karakuş-30 Lokasyonu İçin Sondajın Hazırlanması ve Lokasyon İşleri
3.2. İşin yapılma yeri: Karakuş-30 Lokasyonu Adıyaman ili Kahta ilçesi içerisinde bulunmaktadır.
Ancak belirtilen lokasyonların tamamlanması ve sözleşme bedelinin dolmaması durumunda veya termin programında yapılacak değişiklik sonucunda idare yüklenici firmaya TPIC Genel Müdürlüğü’nün Termin Programı’ na göre; TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Sondaj termin programında bulunan yeni veya başka lokasyonların imalatını isteyebilecektir. İstekliler bu ihaleye teklif vermekle, yüklenici bu sözleşmeyi imzalamakla değişiklik yapılarak yerine yapılması istenilen lokasyona teknik dokümanlar ile desteklenecek haklı sebeplerle 3 gün içerisinde itiraz edebilecektir.
Aksi takdirde kabul ve taahhüt etmiş olur. İstekli bu işe teklif verirken lokasyon yeri görüldü belgesi verecek olup sözleşme sonrasında lokasyon değişikliği olması halinde 3 gün içerisinde yeni lokasyona ait lokasyon yeri görüldü belgesi imzalayacaktır.
2 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
A1 B2
Sıra
No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü
Birimi
F 200 KUZEY KARAKUŞ
30
TOPLAM İMALAT MİKTARI
Teklif Edilen Birim Fiyat
(TL)
Tutarı (TL)
1
15.115.1003 El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m³ e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler)
m³ 10,00 10,00
2 43.665.1081 Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması m 50,00 50,00
3
KGM/03.54 2/4
1 saatlik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil - statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ paletli traktör, takriben 66-86 dhp)
Saat 64,00 64,00
4 KGM/15.04 4
Makina ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj km 3,00 3,00
5 KGM/15.04 7
Arazöz ile Sulama Ton 50,00 50,00
6
KGM/15.10 2/K-1(T)
Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Temel veya Alttemel Malzemesi Temini (Figüre hariç)
Ton 3.245,00 3.245,00
7 KGM/15.12 1/K
Elenmiş Çakıldan İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini
Ton 150,00 150,00
8
KGM/18.43 3/K
60 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Mecra veya Kanalizasyon İçin) (Cidar Kalınlığı 7,5 cm.)
m 20,00 20,00
9 KGM/51.10 6/B
Galvanizli kafes telden çit yapılması m² 600,00 600,00
10 40.115.1147 50.000 m mesafeye nakliye fiyatı Ton 7.546,00 7.546,00
11 ÖBF-1 Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel malzeme temini
Ton 1.000,00 1.000,00
12 ÖBF-2 Ocak Taşı İle Blokaj Yapılması Ton 3.150,00 3.150,00
13 ÖBF-3 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)
m² 1.500,00 1.500,00
14 15.120.1102 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)
m³ 39.913,00 39.913,00
15 15.120.1007 Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (Serbest kazı)
m³ 455,00 455,00
16
15.150.1005 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
m³ 469,00 469,00
17 15.245.1001 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi m² 3.379,00 3.379,00
18 15.260.1007 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı,
donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması m² 3.379,00 3.379,00
19
15.270.1007 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
m² 125,00 125,00
20 15.180.1004 Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı
yapılması m² 495,00 495,00
21 15.160.1002 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil)
Ton 6,10 6,10
22 15.160.1003 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu,
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ton 4,00 4,00
23 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
kg 150,00 150,00
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
3 Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Yol ve Lokasyonları yapılacak kuyulardan arama kuyusu olan lokasyonlar için hakediş ödemelerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan 19 Nolu KDV Genel Tebliği esaslarına göre yalnızca ve münhasıran petrol arama faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde TPIC Genel Müdürlüğü, (M. A. P. E. G.) den alınan İstisnasından yararlanmaktadır. (KDV ödenmeyecektir.) KDV muafiyet belgesi verilecektir. Ancak üretim kuyularına ait imalatları yapılacak lokasyonlar için KDV ilgili mevzuat hükümlerine göre ödenecektir. Sözleşme imzalanacağı tarihte sözleşme karar pulu ve damga vergisi harçları defterdarlıklara yatırılmak suretiyle ödendi makbuzları idaremize sunulacaktır.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.
Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı,
4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi,
6-Özel Teknik Şartname,
7-Genel Teknik Şartname (varsa), 8-Ön / Kesin Projeler,
9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler (varsa).
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
4 Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (OnBeş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. İdaremizin yer teslim davetine 3 gün içerisinde sebepsiz katılım sağlanmaması halinde denetim teşkilatınca imza alınacak tutanak ile yer teslimi yapılmış sayılır.
Yer tesliminden itibaren 3 gün içerisinde Madde 3’de yer alan hususlar kapsamında yüklenici işe başlamak zorundadır. Aksi takdirde sözleşme gereği cezai işlemler uygulanır, kesin teminatı irat kaydedilir.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler 10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici,... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubu süresizdir.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun da süresiz olması gerekmektedir.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yükleniciye ödeme aylık olarak aşağıdaki belirtilen şartlarda yapılacaktır.
* Yüklenici her ayın sonunda posta yolu ile birlikte tüm imalatları tamamlanan lokasyonda bulunan İdare personelinin onayladığı, yolu ile birlikte tamamlanan lokasyon imalatlarına ait ataşmanları ve hakediş cetvelini fatura ekinde, İdarenin Bahçelievler Mahallesi 279. Sokak No:2 (06830) Gölbaşı/Ankara- TÜRKİYE adresine posta yolu ile gönderecektir.
* Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir.
* Postanın İdareye ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde güncel SGK ve GIB Borcu Yoktur Belgesi ibraz edilmek suretiyle İdare Yüklenicinin beyan etmiş olduğu hesap numarasına hakedişini yatıracaktır.
* Ataşman ve hakediş cetvelinin onaysız gelmesi durumunda ödeme yapılmayacak, ataşman ve hakediş cetveli eksiksiz ve hatasız gelene kadar geçen sürede Yüklenici herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
11.2. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.3. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez.
Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak varsa İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
5
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 7 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
6
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda asgari adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. İnşaat Mühendisi ve İnşaat Teknikeri işin başından sonuna kadar tüm imalatlarda, Harita Mühendisi ve Harita Teknikeri iş programına göre teknik gereklilik gerektirecek imalatlar kapsamında iş yerinde bulunmak zorundadır.
Adet/Pozisyonu/Mesleki Ünvanı/Mesleki Özellikleri,
ASGARİ ADET
POZİSYON MESLEKİ ÜNVAN ASGARİ MESLEKİ
ÖZELLİKLER 1 ŞANTİYE ŞEFİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 3 YIL DENEYİMLİ
1 MÜHENDİS HARİTA MÜHENDİSİ 3 YIL DENEYİMLİ
2 TEKNİKER İNŞAAT TEKNİKERİ VE HARİTA TEKNİKERİ 1 YIL DENEYİMLİ
23.2. Yüklenici, yukarıda asgari adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
(Mesleki ünvan) içinTL/Gün
a İNŞAAT MÜHENDİSİ, HARİTA MÜHENDİSİ İÇİN 500 TL/GÜN b İNŞAAT TEKNİKERİ, HARİTA TEKNİKERİ İÇİN 300 TL/GÜN ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.
- En az 1 adet üçgen palet dozer (en az 230 HP, 2005 Model ve Üstü)
- En az 2 adet paletli ekskavatör (en az 260 HP, 2005 Model ve üstü, kırıcılı) - En az 1 adet titreşimli silindir (en az 13 Tonluk vibrasyonlu Silindir)
- En az 1 adet greyder 210-230 HP (En az 2007 Model ve üstü) - En az 1 adet kazıcı yükleyici (En az 100 HP, 2007 Model ve üstü) - En az 10 adet kamyon (En az 320 HP, 2002 Model ve üstü )
- En az 1 adet Arazöz bulundurmaması halinde, her bir dozer, paletli ekskavatör, greyder, kazıcı yükleyici için günlük 3.000,00 TL; kamyon, arazöz, titreşimli silindir için günlük 1.000,00 TL gecikme cezası uygulanacak olup bu ceza tutarları Yüklenicinin ilk hakedişinden kesilecektir.
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,06 (Onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
7
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
25.7. Yüklenici’ye kesilen cezaların toplamı sözleşme bedelinin %30’unu geçmesi halinde her hangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın İdare sözleşmeyi feshedebilecektir
Madde 26 - Sözleşmenin feshi ve tasfiyesine ilişkin şartlar 26.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin on (10) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
26.2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenici’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.
Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
26.2.1. Mücbir Sebepler: Yüklenici’nin neden olmadığı ve Yüklenici’nin kontrolünde olmaksızın Yüklenici’nin bu sözleşmede anılan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen neden ve olayların meydana gelmesi durumunda, Yüklenici’nin bu olayın meydana geldiği tarihi izleyen 5 (beş) gün içinde olayın varlığını ispat eden resmi belgeler ile birlikte İdare’ye yazılı olarak bildirimde bulunması kaydı ile aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler, b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
26.2.2. 26.2.1 maddesine göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
26.2.3. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı Yüklenici’ye bildirilir. Bu durumda Yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) iş günü içinde İdare’ye bildirir.
26.2.4. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
26.3. Yüklenici’nin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenici’nin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
26.4. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
26.4.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenici’nin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
8
26.4.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yüklenici’den tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenici’nin borcuna mahsup edilemez.
26.4.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
26.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
26.5.1. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal/hizmet miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
26.5.2. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
26.5.3. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
26.5.4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin varsa kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.2.İş kalemi miktarının değişmesi
28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.
R = F x [ 1 - (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL),
F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ....),
A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / ....).
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı
9
ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.
29.3. Yüklenici çalıştırdığı personeli 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre çalıştırmak zorundadır. Buna göre işçilik alacaklarının ödenmemesi halinde idaremizce ödenecek haklar, yapılacak her türlü masraflar yükleniciye rücu edilecektir.
Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması
30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.
30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5'i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. a-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin hak edişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanacaktır.
b- Ödeme yapılabilmesi için Yüklenici firma, Maliye Bakanlığınca yayınlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri:A Sıra No:2) belirtilen çerçevede yüklenicinin vadesi geçmiş borcunun olup olmadığını gösteren belge ile 16.04.2009 tarih ve 2009/62 (SGK) Başkanlığı Genelgesi 90.madde uyarınca Sosyal Güvenlik kurumuna yasal süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı cezalarının bulunup bulunmadığını elektronik ortamda sorgulayabilmesi için idareye işyeri sicil numarası bildirmek mecburiyetindedir. Yüklenicinin ilgili kurumlara borcu olması halinde ise ilgili kanun yönetmelik ve tebliğlere göre işlem yapılacaktır.
c- İmalat aşamasında gerekli tüm malzeme ve işten çıkan enkazın ve molozun tahliyesi ile nakli Yükleniciye ait olup, ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.
d- İnşaat/imalat sahasına giren tüm malzemenin sorumluluğu, Yükleniciye aittir. Bu malzemeler iş mahallinde Yüklenici tarafından korunacaktır.
e- Yüklenici, imalat/inşaat iş yerinde gerek kendisi, gerekse çalıştıracağı elemanları İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Koruma Mevzuatına ve Yönetmeliklerine uymak ve bunu sürekli olarak takip ve kontrol etmek zorundadır.
f- İnşaat mahallinde, Yüklenici veya çalıştırdığı elemanlar veya makinelerden dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyan mahkemeden hüküm almaya gerek olmaksızın, Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ayrıca işçi ve ustalara ait tüm vergi, rüsum ve primler Yüklenici tarafından ödenecektir.
g- Yüklenici; eleman ve işçisini imalatın yapıldığı iş yerine (iş mahalline) kendi aracı ile götürüp getirecek ve iş yerindeki konaklama, yemek, barınma v.s. ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır.
h-Yüklenicinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge ve beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yaptığı sözleşmenin imzalanmasından sonra tespit edilirse, kesin teminat TPIC lehine irat kaydedilir ve sözleşmesi fesih edilir. İhaleden sonra TPIC tarafından istenilen evraklarda, idarece şüpheli bir durum bulunması halinde verilen kurumlara teyit ettirilecektir.
i- Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarının İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
j-Yüklenici ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası, Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, Çevre Yönetim Planı, Rehabilitasyon Projesi ile Toprak Koruma Projesinde yer alan hususlara ve taahutlere uygun olarak çalışacaktır. Yüklenici Çevre Kanununa istinaden hazırlanan mevzuat ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum kuruluşlardan gerekli izinleri alacaktır.
10
k-Bu işte 3213 Sayılı Maden Kanunu(24/06/2010 tarih ve 27621 saylılı Resmi Gazete yayınlanan 5995 sayılı Kanunla Değişik) ve 06/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
l-Yüklenici,bu işle ilgili olarak yaptıracağı müstakil taşıma işlerinde 4295 sayılı Karayolu Taşıt Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır.
m-Yol ve Lokasyonları yapılacak kuyulardan arama kuyusu olan lokasyonlar için hakediş ödemelerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan 19 Nolu KDV Genel Tebliği esaslarına göre yalnızca ve münhasıran petrol arama faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde TPIC Genel Müdürlüğü, (M. A. P. E. G.) den alınan İstisnasından yararlanmaktadır. (KDV ödenmeyecektir.) KDV muafiyet belgesi verilecektir. Ancak üretim kuyularına ait imalatları yapılacak lokasyonlar için KDV ilgili mevzuat hükümlerine göre ödenecektir.
n- İşin devamı ve geçici kabulü esnasında denetim teşkilatı tarafından yapılan imalatlara ait deney ve testler (Zemin Mekanik Testleri, Sıkıştırılmış Yol Temeli ve Alt Temel Zemin Testleri, Zemin Geçirgenliği ve Dağılabilirliği Testleri, Beton Dayanım Testleri, Karot Alma ve Testleri, Çelik Çubuk Çekme Deneyi ve benzeri) istenecektir. Yaptırılacak deney ve testler yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak, bu yetkileri güncel tarihli akreditasyon belgeleri ile belgelendirilecektir. Bu deney ve testlere ait bütün ödemeler yüklenici tarafından karşılanacak, hakedişlerde ve kesin hesapta buna ait bir ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici deney ve test sonuçlarına göre uygun görülmeyen imalatları yeniden bedelsiz olarak yapmak zorundadır.
o) Lokasyon imalatları esnasında yer değişikliği veya herhangi benzer bir durum sonucunda idare kaynaklı olsa bile işin beklemesi gerektiği zamanlarda yüklenici iş makinesi kira bedeli, bekleme bedeli, nakliye bedeli vb herhangi bir bedel talep edemeyecek, bu gibi talepler karşılığında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
33.2. DENETİM TEŞKİLATI HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ TEMİNİ
a) Yüklenici firma 1 adet çift kabinli 2400-3000 cc pikap türü (en az 2017 model ve 4 x 4 ) maksimum 50.000 km göstergeli sürücüsüz aracı iş yeri tesliminden geçici kabul/varsa geçici kabul eksiklerinin tamamlandığına dair tutanağın denetim teşkilatınca tutulduğu tarihe kadar denetim faaliyetleri için denetim teşkilatının kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere idareye tahsis edecektir. Araç Geçici Kabul sonrası YÜKLENİCİ ye iade edilecektir.
b ) Araç için toplamda en fazla 15.000 (On beş bin) km/ Ay geçmemek şartıyla tüm yakıt, bakım ve diğer bakım onarım giderleri yükleniciye aittir. 15.000 (On beş bin) kilometrenin üzerinde yol yapılması halinde 15.000 (On beş bin) kilometreden sonraki çalışmalar için yapılan yakıt harcamaları idarece karşılanacaktır.
Toplamda aylık 15.000 (On beş bin) kilometreden daha az kilometre yapılması halinde yükleniciden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
c) Araçların trafiğe çıkış tarihleri ile idareye teslim tarihleri arasında en fazla 4 yıl olacaktır.
d) Araç klimalı olacaktır. Aracın her türlü akaryakıt, bakım, onarım, trafik sigortası, kaskosu, vergi vs.
giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Aracın yağ ve mevsime uygun lastik değişimleri hasarlı yâda miadını doldurmuş lastik değişimleri YÜKLENİCİ tarafından derhal yerine getirilecektir. Yakıt giderleri yüklenicinin ulusal bazda hizmet gösteren akaryakıt firmalarından birinden temin edeceği araca (plakaya) tanımlı yakıt kartı/yakıt chipi ile sağlanacaktır.
e) Araç 5 kişilik olacak ve ayrıca yük taşıma bölümü olacaktır. (Numune taşıma Vb. İşler için) Araç trafik kurallarının gerektirdiği tüm ekipman ve teçhizatla donanımlı olacaktır.
f ) Araç tam kaskolu olacaktır. Aracı kullanan idarenin teknik personelinin kusuru olsa dahi bu kusurlardan doğan tüm zararlar trafik raporları tutulmak kaydıyla yükleniciye ait olacaktır. Herhangi bir şekilde aracın kullanımının mümkün olmaması halinde yüklenici idareye en geç 5 iş günü içerisinde aynı evsafta yeni bir araç tahsis etmekle yükümlüdür.
g) Yüklenici denetim teşkilatına ilgili süre içerisinde aracı teslim etmediği durumda ilgili araç için günlük 1.000,00-TL/gün ceza kesintisi yapılacaktır.
h) Yüklenici tarafından temin edilecek pikap için işin (işin süresi ) + (Minimum 45 takvim günü Geçici Kabul İşleri için) olmak üzere Araç kira bedeli + yakıt gideri için günlük ortama 500 km/ yakıt gideri
11
idarece yaklaşık maliyete yansıtılmış olup, birim fiyat teklif cetvelinde bulunan kalemler dışında yükleniciye ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Yüklenicinin araçla ilgili tüm giderlerini genel giderlerine / kar oranına yüklediği kabul edilecektir.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ….. /….. /…... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.
İdare Yüklenici
