MAL ALIMI İHALELERİNE AİT TİP KISA SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası): Hastane 2021-2022/934.01.18
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Başkent Üniversitesi Hastanesi (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……… (bundan sonra
“Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin adresi: Yukarı Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:45, 06490 Çankaya/ANKARA
Tel no: 0312 2466865 Faks no: 0312 2127711
2.2. Yüklenicinin tebligat adresi:
Tel no:
Faks no:
Elektronik posta adresi:
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşme Konusu İşin Tanımı
3.1. Sözleşme konusu iş/alım Cihaz Kullanımı Karşılığı Tam Otomatik İdrar Analiz TestiAlım işine ait ayrıntılar sözleşme ekinde yer alan ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 4- Sözleşmenin Bedeli
4.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış aşağıdaki Ürün Listesi Cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan KDV Hariç
……….. TL (rakam) ve ………Türk Lirası (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
No: Mal / HİZMET ADI
ANKARA ADANA KONYA İSTANBUL ALANYA İZMİR TOPLAM
MİKTAR BİRİM Marka Birim Fiyat TL
Toplam Fiyat (KDV Hariç) TL
1 Tam Otomatik
İdrar Analiz Testi 70.000 60.000 25.000 20.000 25.000 17.000 217.000 Test 2 Tam Otomatik
İdrar Analizörü 1 2 1 1 1 1 7 Adet
3 İdrar Strip
Okuyucu 1 1 2 Adet
Teklif Toplamı (KDV Hariç)……….………..Türk Lirasıdır. TOPLAM
4.2. Mal alımında ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 5- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler 5.1. Sözleşme bedeline dâhil olan vergi, resim ve harçlar
5.1.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim, harçlar, teknik şartnamede istenilen malzemeler, aksesuarlar, garanti ve benzeri giderler sözleşme bedeline dâhildir.
5.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
5.2. Sözleşme bedeline dâhil olan diğer giderler
5.2.1 Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, montaj, sigorta, eğitim, garanti vb.
sözleşme bedeline dâhildir.
Madde 6 - Sözleşmenin ekleri
6.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
6.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Sözleşme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar
6.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 7 - Sözleşmenin süresi
7.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 1 ( bir) yıldır.
Madde 8 - İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 8.1. Mal alımı işinin teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
8.1.1. Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Üniversiteye Bağlı Sağlık Kuruluşlarının teslim yerleri
Alıma konu ekli listede belirtilen Malzemelerin Başkent Üniversitesi Hastanesi Teknik Şartnamesine uygun olan cihaz kurulumlarını 4 hafta içerisinde ve testleri orijinal ambalajları ile 7 gün içinde Ankara, Konya, Alanya, İstanbul, Adana ve İzmir Hastaneleri – Biyokimya Laboratuarlarına teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Tüm teslim giderleri toplam bedele dâhil olup, yükleniciye aittir. Yüklenici tarafından teslim edilen malzemeler teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde, Yüklenici teslim edilen bu edilen malzemeler yerine bedelsiz olarak 10 (on) gün içerisinde şartnameye uygun olanları idareye teslim edecektir.
8.2. İşe başlama tarihi
8.2.1. Yüklenici, alım konusu muhtelif miktarlarda ekli listedeki malzemelerin teslimini sağlamak için sözleşme imzalandıktan sonra Madde 8.3.1. e göre teminine başlayacaktır.
Bu alım için işe başlama tarihi, sözleşme imzalama tarihi olarak kabul edilecektir.
8.3. Teslim programı ve teslim tarihleri
8.3.1. Mal Alımına Söz konusu İşin Teslimatı;
Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben yüklenici en geç sözleşme tarihi itibariyle 4 hafta içerisinde cihaz kurulumlarını madde 8.1.1. de belirtilen teslim mahallerine teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket muayene-kabul işlemlerinden sonra
gerçekleştirecektir. Alıma konu kalemler 1 (bir) yıllık malzeme miktarı olup AYLIK periyodlarla test siparişlerine istinaden teslimatı gerçekleştirecektir.
Madde 9 - Teminata ilişkin hükümler
9.1.1. Yüklenici...[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.]
teminat olarak vermiştir.
9.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi mal alımına konu olan işin 1 ( bir) yıl bitiş tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
9.1.3. Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden
%6 ( yüzde altı ) oranında “ KESİN TEMİNAT “ alınacaktır 9.2. Ek kesin teminat alınmayacaktır.
9.3. Kesin teminatın geri verilmesi:
9.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği madde 12 de belirtilen hallerde
olmadığını belgeleyecektir. Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve garanti süresi dolduktan sonra tamamı, Yükleniciye iade edilir.
9.3.2. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları 10.1. Ödeme yeri
10.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Başkent Üniversitesi ve bağlı Sağlık Kuruluşlarının ilgili hastanenin muhasebe birimleri tarafından yapılacaktır.
Her kuruma ayrı fatura düzenlenecektir. Yüklenici tarafından alım konusu işin, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.
10.2. Ödeme koşulları ve zamanı
10.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.
10.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine malzeme tesliminden sonra 150 ( yüz elli ) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
Madde 11- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
11.1. Bu iş için avans Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
Madde 12 - Yüklenicinin yükümlülükleri 12.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
12.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.
Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malları teslim etmek ve kimyasal malzemelerin kullanımına dair gerekli eğitimi verecek personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
12.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici
sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
12.1.3 İdrar Testi Reaktifleri teslimleri ise, test siparişlerinin Kurum tarafından verilmesinin ardından en geç 30 ( otuz ) iş günü içersinde kurum tarafından bildirilen adrese teslim edilecek olup, teslimat hafta içi 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Test, reaktif ve malzemelerin teslimi ekte yer alan teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.
12.1.4 Siparişi verilen malzemelerden taahhüt edilen sürede teslim edilememesi ve cihazın herhangi bir malzeme eksikliği nedeniyle çalışmaması halinde, laboratuarın çalışılamayan testlerin şirket tarafından dış lab olarak karşılanması gerekmekte olup, karşılanmadığı durumda buna bağlı olarak SUT ve fark ücreti (işlem ücreti) olarak kurumun maddi zararını karşılamak yine şirket yükümlülüğündedir.
12.1.5 Uygun koşullarda saklanmasına rağmen miadı dahlinde bozulan malzeme ispat edildiği takdirde yenisi ile değiştirilmelidir
12.1.6 Reaktif ve kitler son kullanma tarihinden 2 ay öncesinde, şirkete haber vermek şartı ile iade edilebilinecek ve iade edilen miktarlar şirket tarafından uzun miatlılarıyla değiştirilecektir.
12.1.7 Cihazlarda kullanılacak reaktif ve kitler barkot etiketli ve orijinal ambalajında olmalıdır.
12.1.8 Reaktif ve kitler üzerindeki orijinal ambalajında adı, üreticisi, son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları yer almalıdır
12.1.9 Cihazlarda kullanılan reaktif ve testlere ait her türlü uygulama değişiklikleri ve aplikasyonların 1 hafta süre içerisinde yapılması gerekmektedir.
12.1.10 Dış kalite kontrol programı ve çalışma için kullanılacak kontrol ve kalibratör miktarları şirket ve kurumun teknik heyeti arasında önceden belirlenmek kaydıyla şirket tarafından karşılanacaktır.
12.1.11 Montaj;
12.1.11.1 Sözleşmeye konu cihazların montajı şirket tarafından bedelsiz olarak yapılacak ve çalışır vaziyette işbu sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen adreslere teslim edilecektir.
Montaj işleri; Kurum’un kabule ilişkin yazılı onayından itibaren en geç 7 gün içerisinde tamamlanacaktır.
12.1.11.2 Cihazların kurulumuna yönelik olarak, LIS bağlantıları şirket tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
12.1.11.3 Kurulacak cihazlarla ilgili olarak gerekli güç kaynağı, yıkama sistemi ve distile sus sistemi için gerekli sistem şirket tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
12.1.11.4 Şirket cihazlarında çalışılan testler için gerekli olan kalibratör, kontrol, ve her tür türlü sarf malzemesini ücretsiz olarak temin edecektir.
12.1.11.5 Şirket, laboratuarların ihtiyacı kadar patolojik ve normal kontrol numunelerini, kalibratör ve diğer sarf malzemelerini, idrar tüplerini ücretsiz olarak temin edecektir.
12.1.11.6 Şirket sözleşme konusu işleri üst düzey işçilik özen ve kalitede yapmayı taahhüt etmekle birlikte, sözleşme konusunun taahhüt edilen niteliklerde olmaması nedeniyle, bu durumun kendisine bildirimini takiben derhal gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Aksi durumda, kurumun zarar – ziyanı doğması halinde bunları ödemek mecburiyetindedir.
12.1.11.7 Ayrıca Şirket, işin ifası esnasında çalıştırdığı işçilerin işçilik hak ve alacaklarından tek sorumlu olup, bu hususta Kurumun bir sorumluluğu bulunmadığını ve işbu sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında; İş Kanunu, Başkent Üniversitesi İş Sağlıgı ve Güvenliği Şartnamesi, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri alacağını, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.1.11.8 Şirketin, işbu sözleşme kapsamında çalışan işçilerinin ve/veya üçüncü kişilerin; işin ifası esnasında; ihmal, dikkatsizlik, ehliyetsiz işçi çalıştırmak ve sair sebeplerle kazaya ve/veya zarara uğraması halinde, hukuki ve cezai sorumluluk Şirkete ait olup; zarar görenlerin kendilerine ve onların hak sahiplerine ve üçüncü kişilere yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile ödenecek tazminatlardan tamamen Şirket sorumlu olacak ve Şirket yapmış olduğu tedavi
harcamalarını ve ödediği tazminatları ve sair ödemeleri hiçbir şekilde Kurum’a rücu etmeyecektir.
12.1.11.9 Sözleşme kapsamı dışında kalan tıbbı atıklardan ve tıbbı ( katı-sıvı ) atıkların bertaraf edilmesinden yüklenici firma sorumlu değildir.
12.1.12 Eğitim:
12.1.12.1. Cihazların kullanımı, cihazlarla ilgili bakım, temizlik, kalibrasyon ve tüm işlemler hakkında Şirket tarafından Kurumun belirtilen elemanlarına eğitim verilecektir.
12.1.12.2. Şirket, cihazlarla ilgili eğitimlerin, biyokimya uzmanı ve teknisyen düzeyinde her yıl düzenli olarak güncellenmesini sağlayacaktır. Şirket eğitim verilen tüm personele sertifika düzenleyecektir.
12.1.12.3. Eğitimle ilgili tüm sarf ve diğer giderler şirket tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
12.1.12.4. Cihazın orijinal operatör kullanım kitapçığı ve eksiksiz Türkçe tercümesi şirket tarafından temin edilecektir. Orijinal bakım, onarım, ve servis kitapçığı da yine şirket tarafından temin edilecektir.
12.1.13. Garanti Ve Bakım:
12.1.13.1. Cihazların mülkiyeti ve mülkiyete bağlı tüm hakları Şirkete ait olmakla, tüm bakım ve onarımı Şirkete aittir.
12.1.13.2. Cihazın ilgili bölümde kullanıldığı sürece teknik servis garantisi altında olacağını Şirket kabul ve taahhüt eder.
12.1.13.3. Kullanıcı hataları Şirket yükümlülüğünde değildir.
12.1.13.4. Sözleşme sonunda cihazlar herhangi bir talep ileri sürülmeksizin Şirkete iade edilecektir.
12.1.13.5. Cihaz arızası halinde şirket teknik servis mühendisini İstanbul ve Ankara Başkent Hastaneleri için aynı gün 4 saat içersinde ; diğer hastaneler için 12-24 saat içerisinde kuruma arızaya müdahale etmesi için gönderecektir.
12.1.13.5. 12 saati geçen arızalarda hastanenin sonuç üretememesi durumunda Şirket, numuneleri kurumun belirlediği bir laboratuarda çalışıp hasta sonuçlarını en kısa sürede bildirmek zorundadır veya Kuruma çalışır vaziyette cihaz teslim edecektir.
12.1.13.6. Cihaz arızalarının belirlenen sürelerde giderilemediği, reaktiflerdeki sorunlara bağlı beklenmeyen sonuçlar görüldüğü, testin line eritesinin dışında okuma yapılamaması ve sonuç elde edilememesi ve testin sonucunun başka bir yöntemle doğrulanması gerektiği gibi durumlarda şirketin laboratuarın uygun gördüğü bir dış laboratuarda testlerin çalışmasını sağlaması gerekmektedir
12.1.13.7. Hasta sonuçlarının klinik ile uyumsuz olduğu veya testin sonucunun doğruluğu ile şüphe duyulduğunda testin dış laboratuarlarda farklı yöntemlerle çalışmasını sağlanması gerekmektedir.
12.1.13.8. Mücbir sebepler dışında cihaz ve sistem arızaları, reaktiflerle ilgili yaşanan problemler sonucu oluşacak test kayıpları Şirket tarafından karşılanacaktır
12.1.13.9. Cihazların yıllık bakım dönemleri sözleşme tarihi itibariyle her yıl ilgili hastaneye şirket tarafından tablo şeklinde bildirilecektir. Şirket, yıllık bakım yapılan cihazlara ait bakım formlarını ilgili hastane laboratuarlarına verecektir.
Madde 13 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
13.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mal alımına konu olan işi süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
13.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mal alımına konu olan işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,5 binde beş oranında gecikme cezası uygulanır.
13.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
13.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
13.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği madde 37 de sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
13.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen mal alımına konu olan işin muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan işin sözleşme şartlarına uygun halde getirilerek değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde işin tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malların sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 14- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
14.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
14.1.1. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
14.1.2.Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
14.1.3.Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
14.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller;
14.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
14.2.2.İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
14.2.3.Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 15- Sözleşmede değişiklik yapılması
15.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
15.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz, ek sözleşme ancak İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla düzenlenebilir.
Madde 16 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 16.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
16.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği madde 37 de sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın geçici teminat varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 17- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
17.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 18- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
18.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale
dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
İşin bu şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
Madde 19 - Diğer hususlar
Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın
başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 20- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 21- Anlaşmazlıkların Çözümü
21.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 22- Sözleşmenin imzalanması
22.1. Bu sözleşme 22 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………tarihinde bir nüshaolarak imza altına alınmış ve idare tarafından alıkonulmuştur. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
İDARE YÜKLENİCİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Ali HABERAL Rektör
Ekler:
