• Sonuç bulunamadı

T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı"

Copied!
17
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSELCVC7N7 Pin Kodu :78562 Belge Takip Adresi :

https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5695&eD=BSELCVC7N7&eS=69802 Bilgi için: Ferhat Özcan

Unvanı: Satınalma Birim Sorumlusu Adres:Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Telefon:0356 214 84 45 Faks:0356 214 84 45

e-Posta:[email protected] Web:http://disfak.gop.edu.tr Kep Adresi:[email protected]

T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı : E-32319748-934.01.04-69802 06.09.2021

Konu : Hasta Başı 3 Tip İmplant Alımı

TEKLİF MEKTUBU (İLGİLİ ADAY/İSTEKLİLERE)

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi ve Periodontoloji Anabilim Dalı Klinikleri ihtiyacı için aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (f) bendi uyarınca hasta başı kullanılmak üzere (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. Tarafınızca değerlendirilmek üzere ekte genel hususlar ve teknik şartname gönderilmektedir.İlgili ilan metni https://www.gop.edu.tr/IhaleBilgiSistemi.aspx?d=tr- TR&mk=30476&m=ibs adresinden de görülebilecektir. Doğrudan alım dokümanını değerlendirdikten sonra vereceğiniz teklifler imzalanacak birim fiyatlı sözleşmeye esas olacaktır. Malzeme listesinin tüm kalemlerine teklif verebileceğiniz gibi kısmi teklifte verebilirsiniz. Bir istekliye birden fazla malzeme kısmi yüklenici olarak uhdesinde kalmışsa her kısım için ayrı sözleşme değil tek bir sözleşme imzalanacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV.hariç birim fiyat teklifinizi bir adet üzerinden vererek 08.09.2021 Çarşamba Günü, Saat: 16.00'a kadar 0356 214 84 45 numaralı faksa,[email protected] adresine ya da alt bilgi de yer alan Fakültemiz adresine teklifinizde teslimat süresini de belirterek bildirilmesini rica ederim.

Durmuş KOÇ Şube Müdürü

Ek:

1- Teklif cetveli

2- Şartname ve genel hususlar 3- Sözleşme tasarısı

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 06.09.2021-69802

(2)

İHTİYAÇ LİSTESİ

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerden teklif verdiğim kısımların yüklenici olarak uhdemde kalması ve sözleşme imzalanması durumunda KDV HARİÇ (RAKAMLA) 1. Kısmı……….TL, 2.Kısmı………..TL,3.

Kısmı………TL (YAZI İLE) 1. Kısmı.……….……….Türk Lirası 2. Kısmı……… Türk Lirası 3.

Kısmı……….Türk Lirası bedelden Birim fiyat karşılığında vermeyi /teslim etmeyi taahhüt ederim.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR

1- Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığının ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzeme muayene ve kabulü yapıldıktan sonra yapılacaktır. Malzemelerin siparişlerle verilip tesliminden sonra hekimler

klinik kullanım raporlarını onaylayıp yükleniciyle mutabık kaldıktan sonra ödemeler gerçekleştirilecektir.

2- Teklifler kapalı zarf içerisinde zarf kaşeli ve imzalı olmak kaydıyla elden teslim edilebilir veya posta, kargo, faks, elektronik posta yoluyla da gönderilebilir.

3- Teklifler verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.Kısmi teklif verilebilecektir.

4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5- Teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir. Teslimat süresi mutlaka belirtilmelidir. Teslimat konusunda 24 saatlik süre söz konusudur. Sözleşmedeki sipariş süresine bu süre esas olacaktır.

6-Sözleşme kısımlar halinde birim fiyatlı olarak her mal kalemi için ayrı ayrı imzalanacaktır.İstekliler tüm kalemlere teknik şartname doğrultusunda kalite ve standartlara uygunluk çerçevesinde teklif verebilecektir.Tüm kısımlar bir istekli üzerine kaldıysa Kamu İhale Tebliğinin 16.4.3. maddesine göre tek bir sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme giderlerine damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi dahildir. Yüklenici ile sözleşme kısmın birim fiyatı sözleşmede belirtilerek imzalanacaktır.

Siparişlerle birlikte artan sözleşme bedeli doğrultusunda KDV hariç bedel üzerinden sözleşmeye ait damga vergisi ödeme emrinden kesilecektir. Her ödeme emri belgesinde kesilecek ödemelere ait damga vergisinin yanında bu sözleşmeye ait damga vergisi de kesilecektir.

7-Malzemelerin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunulacaktır. Gerektiğinde numune istenecektir.

8-Teklifler fiyat esasına göre belirlenecek olup teknik şartnameye uygunluk, malzeme kalitesi ve uzman üye teknik görüşü belirleyici neden olabilecektir.

9-Üzerine malzeme kalan yüklenici sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

10-Sözleşmeye müteakip işe başlanılacak olup yükleniciye çekilen her bir siparişin idareye teslim süresi 24 saat olarak belirlenmiştir.Sipariş ve teslim süreci ile ilgili hükümler sözleşmede ayrıntılı olarak yer alacaktır.

11- Sözleşme, sözleşme sürecsi içinde bir birim fiyatı gösteren bir adet taahhüt fiyatı üzerinden imzalanacak olup bir adet üzerinden sözleşme damga vergisi ve karar pulu alınacak olup üzerine malzeme kısmı kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra idareye teslim edilen her siparişte düzenlenen faturanın kdv hariç bedeli üzerinden sözleşme pulu damga vergisi ile ödemelerden kesilen damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Teklif ile birlikte istenilen belgeler:

1-Ticaret Sicil Gazetesi sureti gerçek kişi olması halinde oda belgesi 2-Tıbbi Malzeme Satış Yetki Belgesi

3-Kısımlarla ilgili katologlar

4-Teknik şartname ve genel hususlarda belirtilen belgeler. Talep edildiğinde numune gönderilecektir.

Son Başvuru Tarih ve Saati : 08.09.2021– 16.00 mail_: [email protected] Tel&Faks- 0356 214 84 45

Teklif Başvuru Yeri : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK Yerleşkesi Satın alma Birimi Merkez/ TOKAT

Teslimat Yeri : Diş hekimliği Fakültesi Ayniyat Birimi ve ilgili Klinikleri Teklif Türü : Kısmi teklif verilebilir. Birim fiyatlı sözleşme imzalanacaktır.

S.N MALZEMİNİN ADI MİKTAR BİRİM ÜTS

Numarası

BİRİM FİYAT 1 TİP 1 İMPLANT VE GÖVDE

YAPISI 1 Adet

2 TİP 2 İMPLANT VE GÖVDE

YAPISI 1 Adet

3 TİP 3 İMPLANT VE GÖVDE

YAPISI 1 Adet

FİYAT TEKLİFLERİ KDV HARİÇ VE TL OLARAK VERİLMELİDİR.

Teslimat Süresi : ………..

KDV Oranı : ………..

Diğer Açıklamalar :

FİRMA KAŞE ADI SOYADI İMZA

Ek-1

(3)

T.C. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 3 Tip İmplant Alımı Teknik Şartnamesi ve Genel Hususları

Tip-1 İmplant Teknik Şartnamesi

1. İmplant; kırılmalara karşı mukavemeti arttırabilmek için biyouyumlu titanyum veya titanyum zirkonyum (TiZr) alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

2. İmplant sistemi 4-16 mm arasında değişen boy seçeneklerine sahip olmalıdır.

3. Özel endikasyonlarda kullanılabilmek üzere internal bağlantılı kısa boylu implant seçeneğine sahip olmalıdır.

4. Sistem; çapı en az 2,5; en fazla 6 mm arasında değişen çaplarda implantlara sahip olmalıdır.

5. İmplant sistemi, kemik seviyesi ve doku seviyesi olmak üzere iki farklı dizayna sahip olmalıdır. Her iki implant tipi de aynı cerrahi set ile uygulanabilir olmalıdır.

6. İmplant gövdesi muhtelif şekillerde pürüzlendirilmiş yüzey özelliğine sahip olmalıdır.

7. Kemik seviyesi implantlar için; implant dayanak bağlantısı, krestal bölgede kemik kaybını engelleyici teknoloji ile tasarlanmış olmalıdır.

8. Sistemde aynı çaptaki implantlar için farklı çaplarda iyileşme başlığı olmalıdır.

9. İmplantın muhafaza edildiği tüp steril paket içerisinde bulunmalıdır.

10. İmplant sisteminde bazı komplikasyonlarda (kırık abutment vb.) kullanılmak üzere;

implant setine özgü ve ürün gamında bulunan servis seti bulunmalıdır ve bu set talep edilmesi durumunda kullanılabilir durumda olmalıdır.

11. Sistem, standart dayanaklara ek olarak; locator, bar, vidalı ve açılı üst yapı seçenekleri bulundurmalıdır.

12. Sistemde renk kodlaması olmalıdır.

13. Kuruma teslim edilecek ürünlerin TİTUBB kaydı olmalıdır.

14. Distribütör/ ana bayinin ve bayinin TİTUBB kaydı olmalıdır.

15. Teklif verilecek ürünlerin Sağlık Bakanlığı Mevzuatı uyarınca Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve diğer sistem kayıt bilgileri istekliler tarafından sunulmalıdır. Üzerinde malzeme kalemi kalan isteklilerle yüklenici olarak sözleşme imzalandığında ürünlerin ÜTS

girişlerinin yapılması ve İdareye bildirilmesi yüklenici firmanın yükümlülüğünde olacaktır.

16. Ürünlere ait katalog görülecektir. İstendiğinde numune sunulacaktır.

Ek-2

(4)

Tip-2 İmplant Teknik Şartnamesi

1. İmplant dokuya zararsız olan Grade 4 titanyumdan üretilmiş olmalıdır.

2. İmplant paralel duvarlı, silindirik veya konik gövde yapısına sahip olmalıdır.

3. İmplant gövdesi muhtelif şekillerde pürüzlendirilmiş yüzey özelliğine sahip olmalıdır.

4. İmplant-dayanak bağlantısı, farklı derecelerde açıya sahip olmalıdır.

5. İmplant boyunca makro ve mikro yivlere sahip olmalıdır.

6. İmplant steril bir şekilde paketlenmiş olarak sunulmalıdır.

7. İmplant en az 2,5 mm, en çok 6 mm arasında değişen çap seçeneklerine sahip olmalıdır.

8. İmplant uzunlukları 4 - 16 mm arasında çeşitli uzunluklara sahip olmalıdır.

9. İmplant kemik içerisine, kemik seviyesinde yerleştirilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

10. İmplant boyun bölgesine kadar pürüzlendirilmiş olmalıdır, cilalı yüzey yalnızca implant bağlantısının çevresinde bulunmalıdır.

11. İmplant dayanak bağlantısı krestal bölgede kemik kaybını engelleyici teknoloji ile tasarlanmış olmalıdır.

12. Sistemde çeşitli genişliklerde ve farklı diş eti kalınlıklarına uygun iyileşme başlığı seçenekleri olmalıdır.

13. Sistemde açılı abutment seçeneği bulunmalıdır.

14. İmplant üst yapı portföyünde, okluzal vidalı protez ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere yer alan Multi-unit dayanaklar 40 dereceye kadar açılı seçenekleri barındırmalı ve bu açılı Multi-unit dayanaklar farklı diş eti seviyelerine sahip olmalıdır.

15. Custom abutment ihtiyacı olduğunda yapılabilmeli ve fiyatı işlem öncesinde ibraz edilmelidir.

16. Sistemde, kıymetli olan ve kıymetli olmayan döküm yapmak üzere altın ve kobalt- krom dökülebilir dayanak seçenekleri bulunmalı; her bir dayanağın hem rotasyonel, hem de antirotasyonel seçenekleri bulunmalıdır.

17. İmplantın üst yapı portföyünde, hareketli protez ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere Ball abutment olmalı ve dayanakları farklı açılı seçeneklere ve farklı diş eti seviyelerine sahip olmalıdır.

18. Teklif verilecek ürünlerin Sağlık Bakanlığı Mevzuatı uyarınca Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve diğer sistem kayıt bilgileri istekliler tarafından sunulmalıdır. Üzerinde malzeme

(5)

kalemi kalan isteklilerle yüklenici olarak sözleşme imzalandığında ürünlerin ÜTS

girişlerinin yapılması ve İdareye bildirilmesi yüklenici firmanın yükümlülüğünde olacaktır.

19. Ürünlere ait katalog görülecektir. İstendiğinde numune sunulacaktır.

Tip-3 İmplant Teknik Şartnamesi

1. İmplant gövdesi Grade 4 medikal titanyum olmalıdır.

2. Dayanaklar medikal Titanyum Grade 5’ten üretilmiş olmalıdır.

3. İmplant yüzeyi, Macro Yüzey (Sandblasted- Large Grit – Acid-Etched) olmalıdır.

Alüminyum oksitle kumlanmış ve asitle kumlardan arındırılarak pürüzlendirilmiş kemik ve implant bağlantısı sağlayan maksimum tutulum sağlayan yüzey olmalıdır.

4. İmplant gövde boy ve çapları endikasyonlara uygun boy ve çap ölçülerinde olmalıdır.

5. İmplant sistemi, farklı boy ve çaplarda hem kemik, hem de doku seviyesi olmak üzere iki farklı dizayna sahip olmalıdır.

6. Cerrahi sette, kemikte implant yuvasını açmak için kullanılan frezler paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Sistem, stoperli cerrahi sete sahip olmalıdır.

7. Cerrahi setin içerisinde, değişik kemik türlerinde kullanılmak üzere yiv açıcı, boyun genişletici frezleri mevcut olmalıdır.

8. Tüm üst yapılar (dayanaklar, iyileşme başlıkları, analoglar, ölçü parçaları) tüm çaplara uygun olmalıdır. Ayrıca, abutmentlar ve iyileşme başlıkları protetik tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farklı platform seçenekleri sunmalıdır.

9. Sistemde, simante, vidalı, hareketli protez, cad-cam ve döküm abutment seçenekleri bulunmalıdır.

10. İmplantlar platform switching (platform kaydırma) teknolojisine göre üretilmiş olmalıdır.

11. Sistemin vidalı abutment restorasyonları için açılı-vidalı (multiunit) seçeneği bulunmalıdır.

12. Custom abutment ihtiyacı olduğunda yapılabilmeli ve fiyatı işlem öncesinde ibraz edilmelidir.

13. ISO 13485, CE, yerli malı belgesine sahip olmalıdır. TİTUBB kaydı bulunan ürünlerde ISO 13485, CE, belgesi istenmeyecektir.

14. Teklif edilen fiyata, implant, kapama vidası, iyileşme başlığı, ölçü postu, laboratuvar analoğu ve standart (düz veya açılı) dayanak dahil olmalıdır.

(6)

15. İmplant, kapama vidası ile birlikte steril tüpte teslim edilebilir olmalıdır.

16. İmplant uygulamasında veya sonrasında oluşabilecek başarısızlıklar yüklenici firma tarafından garanti edilmelidir.

17. İstenildiğinde firma, değişik boy ve çapta ürün seçenekleri sunabilmelidir.

18. Teklif verilecek ürünlerin Sağlık Bakanlığı Mevzuatı uyarınca Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve diğer sistem kayıt bilgileri istekliler tarafından sunulmalıdır. Üzerinde malzeme kalemi kalan isteklilerle yüklenici olarak sözleşme imzalandığında ürünlerin ÜTS

girişlerinin yapılması ve İdareye bildirilmesi yüklenici firmanın yükümlülüğünde olacaktır.

19. Ürünlere ait katalog görülecektir. İstendiğinde numune sunulacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Kullanılan implantta cerrahi işlem sırasında veya sonrasında süre gözetilmeksizin herhangi bir başarısızlık yaşanması halinde implant bedelsiz olarak tedarikçi firma tarafından yenilenir.

2. Yapılan implantların ölçü ve üst yapı malzemelerinin (abutment) en az 10 yıl süre ile temin edileceği garanti edilir. Bu belgenin onaylı bir nüshası da hastaya verilir.

3. İmplant ebat ve boyları fakültenin tüketimine göre önceden bildirmek şartı ile değiştirilebilecektir.

4. İstenilen malzemenin firmadan istendiği tarihten itibaren en fazla 24 saat içerisinde temin edileceği garanti edilir. 24 saat içinde temin edilemeyen malzemeler için sözleşme hükümleri uygulanır.

5. Tıbbi endikasyonlar nedeniyle hastaya implant uygulaması sırasında (cerrahi işlem ve/veya protetik safha) ihtiyaç duyulması halinde aynı markaya ait anlaşma yapılan implant modeli dışındaki implantlar ve anlaşmada belirtilen standart, açılı ve ball ataçman dışında ekli listede belirtilen ürünler için belirlenen fiyatlar dışında hastadan ek ödeme talep edilemez.

6. Bir yılın sonunda da ihtiyaç duyulacak ilave parçaların ücret listesi ibraz edilmelidir.

7. Her bir firma, implant tedavisi sırasında kullanılmak üzere fakülte tarafından uygun görülen bir adet fizyodispensır, 2 adet mikromotor başlığı, 1 adet cerrahi piyasemen, 2 adet cerrahi set ve 2 adet protetik seti hizmet süresince hastane kullanımına vermeyi, bu cihazlarda meydana gelebilecek arızayı gidermeyi, cihaz arızaları giderilene kadar yeni cihazları temin etmeyi, setlerin eksiksiz olarak fonksiyonel açıdan tam hizmet verebilmesini sağlamayı, cerrahi setlerde bulunan frezleri, fakülte tarafından gerekli görüldüğü takdirde yenilemeyi kabul eder.

(7)

8. İmplant, abutmentlar, ölçü postları, anologları ve diğer protez parçaları orijinal ambalajında teslim edilecektir. Orijinal ambalaj dışındaki teslimatlar kabul edilmeyecektir.

9. Hekimlerin talebi üzerine firma yetkilisi klinikte bulundurulabilir. Bu süreçte firma çalışanları kesinlikle hastalarla ilgili işlemleri yapmayacaklar ve hasta takibinde bulunmayacaklardır. Firmalarının yaka kartlarını mutlaka takacaklardır.

10. Ürünün alındığı bayinin TİTUBB firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.

11. Ürünün üretici/ithalatçısının TİTUBB firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.

12. İmplanta ait seri/lot/parti numaraları olmalıdır.

13. Teklifte implantın markası mutlaka belirtilmelidir.

14. İmplant cerrahi ve protez tedavilerinde, vezne ve kayıt işlemleri tedavi öncesinde tamamlanmak zorundadır. Firma yetkilisi implant ücretinin hasta tarafından yatırıldığını gösteren dekonta ilişkin idare ile mutabık kalmalıdır. İlgili firma hak edişlerinde bu sebeple sorun olması durumunda fakülte sorumluluk kabul etmeyecektir.

15. 10’ar adet kısa-uzun implant anahtarı ve 10 adet tork anahtarı protez işlemlerinde kullanılmak üzere dekanlığa teslim edecektir.

16. Teklif edilen malzemelerin (implantların) TC Sağlık Bakanlığı kaydı ve UBB/ÜTS numarası olmalıdır ve belgelendirilmelidir.

17. Yapılan implantlarla ilgili bilgileri içeren ve garanti belgesi niteliğindeki pasaportları, implant cerrahi operasyonunun hemen ardından hastalara onaylı şekilde vermekle yükümlüdür.

(8)

ÜÇ (3) TİP İMPLANT VE GÖVDE YAPISI ALIMI

MAL ALIMINA AİT ÜÇ 3 (TİP 1, TİP 2 VE TİP 3 İMPLANT GÖVDE YAPISI )) KISIMLIK BİRİM SÖZLEŞME TASARISI

DTN (Doğrudan Temin Tarih/Sayısı): 06.09.2021-E.69647 Tarihli 22/F Onayı Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Diş Hekimliği Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………..(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin

a) Adı: Diş Hekimliği Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: T.C. TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ali Şevki EREK Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Binası 60100 - TOKAT MERKEZ / TOKAT c) Telefon numarası: 356 214 84 45-3562124222

ç) Faks numarası: 356 214 84 45- 3562124225

d) Elektronik posta adresi(varsa): [email protected] 2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………

b) T.C. Kimlik No: ...

c) Vergi Kimlik No: ………

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………..

d) Telefon numarası: ………..

e) Bildirime esas faks numarası: ………

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve Doğrudan temin dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartname ile genel hususlarda düzenlenen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD, Periodontoloji AD, Protetik Diş Tedavisi AD Kliniklerinde Hasta başı uygulanmak üzere 3 kalem tıbbi sarf malzeme, doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı: 3 (üç) kısım tıbbi sarf malzeme hasta başı kullanılmak üzere Tip 1 İmplant gövde yapısı ile Tip 2 İmplant Gövde Yapısı, Tip 3 İmplant Gövde Yapısı

Ek-3

(9)

5.1.1.1.

DT.Sıra

nu. Malzeme Adı Miktar Birimi Birim

Fiyat

1

Tip 1 İmplant ve gövde

yapısı 1 ADET

2 Tip 2 İmplant ve gövde

yapısı 1 ADET

3 Tip 2 İmplant ve gövde

yapısı 1 ADET

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece piyasa fiyat araştırması yapılan malzeme kalemine sözleşme süreci boyunca yüklenicinin taahhüt ettiği birim fiyat üzerinden akdedilmiştir. Yükleniciyle hasta başı kullanılmak üzere sipariş verilen malzemeyi yüklenicinin sözleşme süresince birinci kısım için ………..TL ikinci kısım için

………. TL üçüncü kısım için ……….TL üzerinden üzerinden vermesi için işbu sözleşme akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Sözleşme birim fiyatına istinaden yükleniciden bir birim fiyatın üzerinden sözleşme ve karar pulu tahsil edilir. Her bir siparişe istinaden artan sözleşme bedeliyle birlikte getirilen malzeme bedelinin KDV hariç bedelinden hesaplanan sözleşme pulu damga vergisine ek olarak ödeme emri belgesinden kesilir. Yüklenici tarafından vergi dairesine de yatırılabilir. Verilen her sipariş ve yüklenici tarafından düzenlenen her fatura iş bu sözleşme bedelini KDV hariç oranda artıracağından her faturanın KDV hariç bedeli üzerinden 0,00948 katsayısı çarpılarak çıkan tutar oranında sözleşme pulu kesintisi yapılacaktır. Yasal kesinti katsayısı yasal düzenlemelerle değiştirildiği takdirde yeni katsayı üzerinden kesinti yapılacaktır.

Hasta Başı malzeme alımı olduğundan sözleşme imzalanmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecektir.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Malzemelerin tesliminde veya ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesindeki mali yükümlülükler yükleniciye aittir. sözleşme

(10)

bedeline dahildir. Yüklenici doğrudan temin dokümanındaki hükümlere uymakla ve uymadığı takdirde ortaya çıkacak aksaklıklarda verilen zararı karşılamakla yükümlüdür.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Doğrudan temin dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde doğrudan temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Teknik şartname 2) Genel Hususlar 3) Sözleşme

4) Diğer Yazılı ve sözlü bildirimler

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 12 oniki aydır.

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı: Genel hususlar ve teknik şartnamedeki hükümler geçerlidir.

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. Diş Hekimliği Fakültesi Ayniyat Birimi

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. sözleşme imzalandıktan sonra kliniklere implant tedavisi için başvuran hastalar oldukça yüklenici ile hasta başı implant uygulaması için sipariş bildirimi yapılır. İlk etapta yüklenici birer birim malzemeyi teslim etmek zorundadır. Siparişler sözlü olarak da verilebilir. Ancak kullanım raporları; klinik sorumlusu öğretim üyelerince onaylanıp yüklenici ile mutabık olunması şartı ile mümkündür.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi her bir siparişi istinaden 24 saattir.

10.3.1. Klinik siparişi ile birlikte teknik şartname ve genel hususlara göre teslimat gerçekleştirilir. İlk aşamada birer birim malzeme sözleşmeye müteakip teslim edilir.

10.3.2. Yüklenici her hasta başı siparişin tesliminde Ayniyat birimimize hekim-hasta ve yüklenici onaylı teslim fişini teslim zorundadır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. İdarenin uygun görmesi zorunludur.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler ( Teminat alınmayacaktır.) Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Fakülte Tahakkuk biriminde tahakkuk ettirilerek T.C. TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Birimin 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve doğrudan temin dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi TRY (Türk Lirası) 'dır

12.2.2. İdare, Klinik kullanım mutabakat raporları ile birlikte Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin kullanım

(11)

raporlarına İdare ile mutabakatı durumunda üzerine en geç 20 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. Ödemeler aylık olarak yapılacaktır. Her ay kullanım raporları ve diğer kabul evrakları düzenlenip onaylanacaktır.

12.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

12.3. Akreditif

12.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.1.1. Boş bırakılmıştır

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri 16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici teknik şartname ve genel hususlara uygun olarak sorumluğunu yerine getirecektir.

16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri 16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım 16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon 18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları 22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

(12)

23.1. Boş bırakılmıştır.

23.2. Boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Bu madde boş bırakılmıştır.

24.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

24.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Ancak bu sözleşme tek bir birim fiyat üzerinden siparişe esas malzeme teslimi yapılacağından hasta başı uygulama bazlı iş artışı olmayacaktır. Sadece sözleşme bitiminde yeni alım süreci geciktiği takdir de yeni alım sözleşmesi imzalanana kadar aynı sözleşme hükümleri devam eder.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi 27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi 27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

(13)

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. Sipariş mektupları kullanımların hasta başı olması ve anlık gelişmelere bağlı olarak değiştiği için sözlü olarak kullanım raporuna mutabık kalmak şartıyla verilebilir. Mutabakatta klinik sorumlu öğretim üyeleri birinci dereceden sorumludur. Klinik bölüm başkanları klinik sekreterliklerince sipariş yazdırabilir. Sözleşme ve doğrudan temin dokümanında da belirtildiği gibi kullanım raporunda onay olmayan hiçbir malzeme kaleminin ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca iş bu sözleşmenin 10.3.2. maddesi hükümleri de bu kapsamdadır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici ya da vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. İdare, malların teslim ve tesellüm işlemlerinde 4734 sayılı Kanuna ilişkin Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik esaslarına uyacaktır.; Ancak kabul yapıldıktan sonra kullanım aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlarda yüklenici sorumluluğu devam edecektir. Kliniklerin raporu ve İdarenin isteği doğrultusunda yüklenici malzeme değişim yapacaktır. Malzemeler sözleşme, genel hususlar ve teknik şartnameye bağlı olarak teslim ve kabul yapılacaktır.

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Kliniklerin onaylamış oldukları hasta başı kullanım raporları ile yüklenicinin fatura mutabakatı sonrasında muayene kabul komisyonunca inceleme ve tespit çalışmaları yapılır. Tüm bu belgeler düzenlendikten sonra ilgili fatura ekleriyle beraber harcama birimince ödeme emri belgesine bağlanarak ilgili muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe birimince de gerekli incelemeler yapıldıktan sonra fatura üzerinde yer alan hesap veya ıban numarasına ödeme gerçekleştirilir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

(14)

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları 32.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

32.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için ay sonunda düzenlenen KDV hariç fatura bedelinin % 0,5 (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü doğrudan temin dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

(15)

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.1.2. Yüklenici taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunu’nun 10. maddesi “f” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ıspat edilen) İdaremizin daha sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır ve yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirmediği yazılı olarak bildirilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. İş bu sözleşme stoklu mal yüklenmesi olmadığından içeriği hasta başı fiyat taahhüdü olduğundan ve yükleniciye sadece hasta başı mal tesliminde mal bedeli ödendiğinden yüklenicinin mali acz ve mücbir sebep nedenlerini gerekçeleriyle ve belgeleriyle sunduğu takdirde idare onayıyla fesih işlemi gerçekleştirilir..

36.3. Yüklenici,hasta başı teslim ettiği fatura bedelinin dışında fatura bedeli dışında hiçbir bedel yükleniciye ödenmez, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir.

Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim

(16)

eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir.

İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Yüklenici taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunu’nun 10. maddesi “f” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ıspat edilen) İdaremizin daha sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır ve yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirmediği yazılı olarak bildirilir.

.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(17)

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür.

Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde TOKAT mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Bu sözleşmede ki söz konusu malzemelerin siparişleri klinik sorumluları tarafından hasta başı talebe göre verileceğinden sürelere doğrudan temin dokümanı esasına göre riayet edilecektir. Bu sözleşme yüklenicinin bir birim fiyat üzerinden İdarenin siparişlerinin taahhüdünü içerir. Sözleşme süresi boyunca her bir siparişi sözleşme birim fiyatı üzerinden dokümandaki süreye göre karşılamak zorundadır.

Esas olan doğrudan temin dokümanına uyum, teslim yeri ( hasta başı olduğundan klinikler), fesih şartları ve cezai durumlardır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Her muhatap sipariş sözleşmenin temelini oluşturmaktadır. Sözleşme süresi boyunca bu konuya uyulmalıdır.

Sağlık hizmeti talep edenlerin mağduriyet yaşamamaları gerekir.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46.1 maddeden ibaret olup 4734 ve 4735 Sayılı Kanun Hükümleri ile yönetmelik ve tebliğlere riayet edilir. Söz konusu Kanunlarda hüküm bulunmadığı takdirde Borçlar Kanunu Hükümleri uygulanır. İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. /…../ 2021 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip yükleniciye verecektir.

İDARE YÜKLENİCİ

10

Referanslar

Benzer Belgeler

Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır.Çöp torbası kırmızı renkte olmalıdır.. Çöp torbası kırmızı zemin üzerinde siyah tıbbi atık logolu ve uyarıcı

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi hâlinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin oranında gecikme cezası uygulanır Söz

Yüklenicinin, sözleĢmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleĢme bedelinin % 0,03 (Onbindeüç) oranında

Yüklenicinin sözleĢmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, Ġdare tarafından en az on gün süreli yazılı

Yüklenicinin, sözleĢmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleĢme bedelinin % 0,5 (binde beĢ) oranında gecikme

Yüklenicinin sözleĢmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, Ġdare tarafından en az on gün süreli yazılı

Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,2 (BİNDEİKİ) oranında gecikme

Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,2 (bindeiki) oranında